Рамочный договор поставки

Рамочный договор поставки (в редакции от «22» октября 2019 года)

Настоящий рамочный договор поставки Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (далее – «Рамочный договор») определяет общие условия обязательственных взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (далее – «Покупатель») и Поставщиком, которые будут конкретизированы и уточнены Сторонами в отдельных договорах поставки (далее – «Отдельные договоры»).

Настоящий Рамочный договор по смыслу статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором присоединения. Присоединение к Рамочному договору осуществляется путем заключения Отдельных договоров.

Настоящий Рамочный договор не является публичной офертой. Покупатель вправе отказать в присоединении к настоящему Рамочному договору по своему усмотрению без объяснения причин.

Настоящий Рамочный договор размещен на сайте Покупателя по адресу: https://zakupki.pecom.ru.

1. Общие положения

1.1.Покупатель и Поставщик на основании и во исполнение настоящего Рамочного договора заключают Отдельные договоры путем подписания спецификаций, определяющих основные условия поставки, по форме Приложения 1 к Рамочному договору (далее – «Спецификация»). Спецификации подлежат подписанию обеими Сторонами.

1.2.Спецификация должна содержать:

  • наименование и количество товара, подлежащего поставке;
  • технические и иные требования к качеству товара;
  • цена на товар, с учетом налогов и транспортных расходов по доставке товара;
  • сроки и график поставки, условия поставки;
  • сроки и условия оплаты за товар;
  • адрес, по которому осуществляется доставка или выборка товара.

1.3.В случае если в Спецификации не указывается количество поставляемого товара, то такое количество устанавливается в счетах на оплату или в товарных накладных (ТОРГ-12)
/универсальных передаточных документах (далее – УПД). Согласование количества товара, в указанных случаях подтверждается оплатой счета или подписанием товарной накладной/УПД.

1.4. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товары согласно Спецификациям.

1.5.Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий всем нормативным правовым актам, стандартам, нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации, экологической и пожарной безопасности, а в случае их отсутствия техническим условиям производителя.

1.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц.

2. Сроки и условия поставки товара

2.1. Если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу Покупателя, указанному в Спецификации, по рабочим дням с 9.00 до 17.00.

2.2. Погрузка товара на складе Поставщика осуществляется Поставщиком и за его счет. Разгрузка товара в месте доставки осуществляется Покупателем и за его счет.

2.3. Приемка-передача товара подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной (по унифицированной форме ТОРГ-12 или по форме УПД). Датой поставки товара является дата подписания Сторонами товарной накладной/УПД без замечаний. Право собственности на товар и риски случайной гибели, либо повреждения товара переходят к Покупателю после подписания Сторонами товарной накладной/УПД.

2.4. Одновременно с передачей товара Покупателю либо уполномоченному Покупателем получателю Поставщик обязуется предоставить следующие документы:

  • оригиналы подписанных Поставщиком товарных накладных (ТОРГ-12) или УПД в двух экземплярах;
  • сертификаты соответствия, паспорта качества, и иные документы, подтверждающие качество товара;
  • инструкцию на русском языке;
  • а также иную документацию, предусмотренную действующим законодательством РФ для данного вида товара.

2.5. При приемке товара Покупатель проводит проверку товара на предмет его соответствия условиям Рамочного договора, Спецификации, товарной накладной по количеству тарных мест и состоянию внешней упаковки товара. Приемка товара по ассортименту, номенклатуре и качеству вложений товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной (Торг-12) или УПД.

2.6. При выявлении недостатков по количеству или качеству товара Покупатель в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения недостатков уведомляет об этом Поставщика. Поставщик, в течение 1 (одного) рабочего дня от даты направления Покупателем уведомления, за свой счет направляет своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для дальнейшей совместной приемки товара и составления Акта о выявлении недостатков в поставленном товаре.

2.7. В случае неприбытия или уклонения от прибытия представителя Поставщика к установленному в уведомлении времени и месту, акт о выявлении недостатков в поставленном товаре оформляется Покупателем в одностороннем порядке и является допустимым доказательством ненадлежащей поставки товара.

2.8. Срок бесплатного хранения непринятого Покупателем товара на складе Покупателя составляет 4 (четыре) рабочих дня. Стоимость хранения непринятого товара свыше указанного срока составляет 100 рублей за 1 кубический метр товара в сутки.

2.9. Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя (получателя) о недостатках поставленных товаров, без промедления (в срок, не превышающий три рабочих дня) заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

2.10. Если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, Поставщик обязуется поставить товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соответствующей Спецификации.

2.11. Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить количество (объем) товара, подлежащего поставке по Спецификации, а также пролонгировать срок поставки. Уведомление об этом, направленное Поставщику по электронной почте, считается надлежащим и достаточным.

2.12. В соответствии с п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации Поставщик выставляет счет-фактуру (или УПД) Покупателю на каждый оформленный документ на отгрузку в срок не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара.

3. Специальные условия поставки отдельных видов товаров

3.1. Поставка древесины

Настоящий раздел Рамочного Договора применяется, если по Спецификации товаром является древесина.

3.1.1. Под древесиной Стороны подразумевают пиломатериалы обрезные, естественной влажности, хвойных пород.

3.1.2. Древесина должна соответствовать требованиям ГОСТ 8486-86 ко 2-му сорту пиломатериалов.

3.1.3. Не допускается поставка древесины, имеющей гниль, острый обзол, повреждение насекомыми, гнилые и выпадающие сучки.

3.1.4. Форма древесины должна быть геометрически правильной, без изгибов, волны, скручивания, крыловатости, покоробленности.

3.1.5. Товар пакетируется Поставщиком по ГОСТ 19041. Размер транспортных пакетов должен соответствовать ГОСТ 16369. В один транспортный пакет пакетируется Товар одной длины, одного сечения и одной породы.

3.1.6. По инициативе Сторон требования к качеству, спецификации и упаковке могут быть изменены Сторонами в Спецификации.

3.1.7. В порядке и в сроки, предусмотренные Лесным Кодексом РФ, Стороны обязуются подавать декларации о сделках с древесиной в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

4. Порядок расчетов

4.1. Цена поставляемого товара указывается в Спецификациях и подтверждается товаросопроводительными документами. Если иное не согласовано Сторонами в Спецификациях, цена товара включает НДС, стоимость погрузки товара на транспортное средство на складе Поставщика, стоимость доставки товара по адресу Покупателя, затраты на получение Поставщиком от государственных и иных органов необходимых для доставки товара разрешений, пропусков и пр., затраты на крепление товара в транспортном средстве для его безопасной доставки до Покупателя.

4.2. Все расчеты по настоящему Рамочному договору осуществляются в российских рублях. В случае если в Спецификации цены зафиксированы в иностранной валюте (доллары или евро) оплата осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату оплаты счета.

4.3. Покупатель производит оплату товара в порядке и сроки, указанные в Спецификации.

4.4. Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения авансового платежа (предоплаты), если условие об оплате аванса (осуществлении предоплаты) предусмотрено Спецификацией, обязан предоставить/передать Покупателю счет-фактуру на предоплату, оформленный в соответствии с требованиями п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.5. Если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, в случае получения Поставщиком авансового платежа, последующие расчеты за поставленный товар производятся Покупателем с полным зачетом аванса.

4.6. Поставка товара Поставщиком при условии последующей оплаты Покупателем не является коммерческим кредитом и проданный таким образом товар не находится в залоге у Поставщика.

4.7. Поставщик ежеквартально предоставляет Покупателю акт сверки взаимных расчётов. В случае необходимости дополнительной сверки расчетов акт сверки взаимных расчетов предоставляется Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от другой Стороны. Запрос, направленный по электронной почте, считается надлежащим и достаточным.

5. Качество товара, гарантия на товар

5.1. Качество и технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать условиям настоящего Рамочного договора и Спецификации.

5.2. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным стандартам производителя товара и, при условии надлежащего обращения с грузом, обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.

5.3. Если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, гарантийный срок на товар составляет 1 (один) год с момента поставки товара (далее – «Гарантийный срок»).

5.4. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю исправную и полнофункциональную работу товара в соответствии с его назначением.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Рамочным договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по оплате поставленного товара, Поставщик вправе потребовать с Покупателя на основании письменной претензии неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченного в срок товара по соответствующей Спецификации за каждый день просрочки.

6.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком своих обязательств по срокам поставки товара, Покупатель вправе потребовать с Поставщика на основании письменной претензии неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок товара по соответствующей Спецификации за каждый день просрочки.

6.4. В случае, если в ходе проведения налоговых проверок у Покупателя будет не подтверждена сумма вычета налога на добавленную стоимость (НДС) по вине Поставщика либо привлеченных им третьих лиц, Поставщик по требованию Покупателя обязуется возместить последнему убытки в размере суммы НДС, в отношении которой не подтверждена сумма вычета НДС налоговым органом, а также соответствующие суммы штрафных санкций и пени.

6.5. В связи с тем, что настоящим Рамочным договором предусмотрена неустойка за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны не имеют права на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, в соответствии со статьями 395, 488 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Форс-мажор

7.1. Сторона освобождается от ответственности за нарушение обязанностей, если такое нарушение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся природные явления, характеризующиеся стихийным характером (пожары, наводнения, землетрясения), экстремальные ситуации в общественной жизни (военные действия, массовые заболевания, забастовки), запретительные и ограничительные акты органов государственной власти и другие обстоятельства, не зависящие от воли Стороны.

7.2. При возникновении непреодолимой силы Сторона, затронутая ее действием, должна в кратчайшие при данных условиях сроки устно и не позднее, чем через пять дней, письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о характере непреодолимой силы, моменте ее возникновения, влиянии исполнять настоящий Рамочный договор, предположительных сроках ее действия.

7.3. При прекращении непреодолимой силы Сторона, затронутая ее действием, обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону.

7.4. Сторона, ссылающаяся на непреодолимую силу, обязана в разумно кратчайшие сроки предоставить другой Стороне составленный компетентным органом документ, удостоверяющий факт возникновения непреодолимой силы и подтверждающий, что надлежащее исполнение обязанности оказалось невозможным из-за непреодолимой силы.

7.5. Сторона, в отношении которой не исполнена обязанность, вправе освободить Сторону, ссылающуюся на непреодолимую силу, от предоставления, указанного в предыдущем абзаце документа.

7.6. Если действие непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) дней, Стороны обязаны провести переговоры для выявления альтернативных способов исполнения настоящего Рамочного договора или условий его расторжения.

8. Срок действия Рамочного договора

8.1. Настоящий Рамочный договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Спецификации (присоединения к Рамочному договору) и действует до окончания исполнения Сторонами своих обязательств по Спецификации.

8.2. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Рамочного договора и Спецификации в случае:

  • поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в приемлемый для Покупателя срок;
  • неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.4 Договора;
  • нарушения Поставщиком срока поставки товара или его части.

8.3. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Рамочного договора и Спецификации в случае:

  • неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты товара;
  • неоднократной невыборки товара Покупателем (в случае, если поставка осуществляется путем выборки).

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Рамочного договора и Спецификации разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.

10. Заключительные положения

10.1. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации.

10.2. Все условия настоящего Рамочного договора являются существенными. Изменения и дополнения к настоящему Рамочному договору совершаются в письменной форме и оформляются документами, подписываемыми Сторонами (протоколами разногласий, дополнительными соглашениями и др.).

10.3. Действие настоящего Рамочного договора распространяется на любую заключенную между Сторонами Спецификацию, содержащую отсылку к нему. В случае наличия противоречий между Спецификацией и настоящим Рамочным договором приоритет имеют положения Спецификации.

10.4. Настоящий Рамочный договор и Спецификация должны читаться и трактоваться как единый договор.

10.5. По тексту Рамочного договора Поставщик и Покупатель раздельно именуются как «Сторона», а совместно как «Стороны».

10.6. Стороны обязаны незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения, информировать друг друга об изменении своего наименования, адреса местонахождения, банковских реквизитов и других данных, предусмотренных настоящим Рамочным договором. Уведомление, направленное по электронной почте, считается надлежащим и достаточным.

10.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего Рамочного договора. Сторонам запрещается предоставлять третьим лицам доступ к информации и документам, полученным ими в связи с исполнением обязательств по настоящему Рамочному договору, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.8. Стороны договорились, что полученная по электронной почте копия двусторонне подписанной Спецификации имеет юридическую силу до момента получения Спецификации на бумажном носителе. Стороны не вправе ссылаться на отсутствие оригинала Спецификации на бумажном носителе как на основание, освобождающее от исполнения обязательств.

10.9. Покупатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Рамочный договор, принимать новую редакцию Рамочного договора с обязательным опубликованием полного текста изменений на сайте Покупателя.

10.10.Изменения, дополнения и условия новой редакции Рамочного договора на Спецификации, заключенные до вступления в силу соответствующих изменений Рамочного договора, не распространяются.

Что такое рамочный договор простыми словами

Сотрудничество с новым контрагентом начинается с обсуждения условий сделки и заключения договора, например, на поставку продукции или предоставление услуг. Нередко возникают ситуации, когда сторонам удалось договориться по основным позициям, а по конкретным условиям сотрудничества еще ведутся переговоры. На данном этапе необходимо закрепить достигнутые соглашения, для этих целей составляется рамочный договор, образец заполнения которого приведем далее. Другое название данного документа – договор с открытыми условиями.

Рамочный договор: что это за документ?

Рамочный договор – это, простыми словами, документ, который содержит общие условия сделки и предварительные договоренности сторон о том, как будет происходить дальнейшее сотрудничество. Обязательства сторон могут быть уточнены и конкретизированы путем заключения отдельных соглашений, подачей заявок одной из сторон или иным способом, предусмотренным рамочным договором.

Оформление рамочного договора сопровождается определенными рисками. Например, наличие двусмысленных формулировок дает контрагенту возможность уклониться от исполнения обязанностей. Примером рамочного договора можно назвать соглашение о строительстве здания, когда в тексте документа прописано, что один субъект хозяйствования обязуется построить здание в соответствии с требованиями другого субъекта, но конкретные работы и сроки их выполнения не указывают, они будут оговорены в другом отдельном договоре.

До июня 2015 года в российском законодательстве отсутствовало понятие «рамочный договор». На практике стороны сделки использовали аналогичный документ – организационное соглашение. Термин был введен законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ. Определение рамочного договора и порядок его применения приведены в ст. 429.1 ГК РФ.

Чем рамочный договор отличается от остальных от обычного и предварительного договоров

Предметом стандартного договора является оказание конкретных услуг, выполнение оговоренного перечня работ, поставка товара с четко определенным ассортиментом и количеством и т.п. Без указания этих условий договор будет читаться недействительным.

В предварительном договоре прописывают только предмет будущей сделки (работы, товары, услуги), при этом на участников сделки возлагается обязательство в будущем заключить основной договор.

Рамочный договор на оказание услуг, выполнение работ или поставку продукции закрепляет только общие правила взаимодействия сторон по исполнению сделки без согласования ее предмета. Документ не требует обязательного заключения основного договора в будущем.

Когда нужен рамочный договор

Рамочный договор поставки продукции или предоставления услуг рекомендуется оформлять, в частности, в таких случаях:

  • Участники сделки планируют сотрудничать в течении длительного периода времени, но конкретные условия выполнения взаимовыгодной деятельности еще не определены и могут меняться.
  • Есть необходимость в фиксировании достигнутых соглашений в том случае, когда одна из сторон еще не определилась с основными требованиями договора.
  • Надо предусмотреть условия для всех сделок, заключаемых в перспективе.
  • Еще не установлены точные объемы поставки продукции.

Рамочный договор можно заключать на поставку продукции, выполнение работ или оказание услуг. Документ подходит для использования в самых разных сферах: торговля, перевозка грузов, строительство и т.д. Также данный договор оформляют при размещении государственных и муниципальных заказов, когда оплата происходит по безналичному расчету из бюджета.

Какие условия надо включить в рамочный договор

Документ не имеет унифицированного образца, при его оформлении следует руководствоваться стандартными требованиями к оформлению договоров. Обязательные условия рамочного договора:

  • Вид услуг, работ, товаров с указанием документа, в котором конкретизируется предмет сделки (наименование, цена, количество и т.д.).
  • Достигнутые участниками сделки общие правила взаимодействия.
  • Порядок выполнения обязательств.
  • Порядок поставки продукции (оказания услуг, выполнения работ) и порядок приемки.
  • Порядок внесения оплаты.
  • Момент перехода права собственности.
  • Ответственность участников сделки.
  • Порядок урегулирования споров.
  • Порядок обмена документами.
  • Порядок согласования условий по дополнительным договорам, соглашениям и иным документам.
  • Размер штрафных санкций, которые будут действовать при нарушении сторонами согласованных условий.

Рамочный договор услуг или поставки продукции заключается один раз, а в дальнейшем стороны обмениваются допсоглашениям, спецификациями, заявками и другими уточняющими документами, в которых должно указываться, что они оформляются в целях исполнения рамочного соглашения. Отношения сторон, не урегулированные дополнительными договорами, регулируются общими положениями рамочного договора.

Как правильно составить рамочный договор

Документ будет считаться действительным, если его подпишут все участники сделки. Заверение печатью требуется при ее наличии.

Рамочный договор всегда необходимо оформлять в письменном виде независимо от срока его действия. Регистрация в госструктурах не требуется даже если обязательна регистрация заключенного впоследствии дополнительного договора.

Стандартная структура рамочного договора:

  • Преамбула. Здесь указывают наименование документа, дату и место составления, сведения об участниках сделки.
  • Раздел «Предмет соглашения». Здесь перечисляют наименование товаров или услуг, порядок поставки и приемки, сроки.
  • Раздел «Порядок проведения расчетов».
  • Раздел «Права и обязанности сторон».
  • Раздел «Ответственность сторон».
  • Раздел «Дополнительные условия».
  • Реквизиты и адреса сторон.

Таким образом, рамочный договор – это, простыми словами, документ, который определяет границы и рамки взаимодействия и условий сотрудничества сторон. Он заключается в случаях, когда участники сделки достигли согласия по общим вопросам, но не определили, например, конкретный объем и стоимость поставок, работ, услуг. Эти вопросы подлежат уточнению в дополнительных соглашениях и иных документах, которые стороны заключат в дальнейшем.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Образец рамочного договора поставки

_____________________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола № ______ от ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить ______________________________________ (далее – товар), наименование, характеристики, количество и цена товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Поставщик гарантирует, что товар новый (товар не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), Товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит.

1.3. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей обычной и адекватной практике упаковки и характеру данного товара, а также отвечать установленным техническим требованиям производителя. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки с помощью транспортных средств. Поставщик несет ответственность за повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар в срок не более ____ (_______________________) календарных дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами.

Поставщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право на досрочное исполнение обязательств по настоящему Договору.

2.1.2. Поставщик обязан укомплектовать поставляемый товар следующими документами (далее – документация):

– приемо-сдаточными документами (товарными накладными, счетом-фактурой).

Документация, предъявляемая по Договору, должна отвечать требованиям стандартов, технических условий, правил и других нормативных правовых документов, обязательных к применению на территории Российской Федерации.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется принять и оплатить товар.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет ______________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) – _________ (_______________________) рублей __ копеек.

Цена Договора сформирована с учетом всех расходов и затрат Поставщика, связанных с исполнением принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в том числе с учетом расходов на поставку, перевозку, сборку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Заказчик производит выплату аванса 30% в размере_____________________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) – _________ (_______________________) рублей __ копеек, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами на основании выставленного счета Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Окончательная оплата по настоящему Договору, производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами Товарной накладной с предоставлением счета и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Приемка товара проводится в следующем порядке:

4.1.1. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности товара к поставке не менее чем за 5 (пять) дней.

4.1.2. Грузополучателем по договору является ___________________________________________________________________.

4.1.3. Поставщик обязан произвести доставку товара по адресу ___________________________________________________________________.

4.2. Если при приемке товара будет обнаружено несоответствие характеристик товара и/или документации требованиям настоящего Договора, Заказчик составляет Акт об установленном несоответствии товара. Заказчик направляет Акт об установленном несоответствии товара Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения товара от Поставщика. Поставщик обязан за свой счет заменить указанный в Акте товар, либо вернуть аванс за указанный в Акте товар при невозможности его замены, при этом максимальный срок устранения выявленных недостатков не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней.

4.3. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы по доставке товара учтены в цене Договора.

4.4. Все права на товар (владения, пользования и распоряжения) переходят от Поставщика к Заказчику после подписания обеими Сторонами Товарной накладной.

4.5. Обязательства Поставщика по настоящему Договору могут считаться надлежаще исполненными только после подписания Заказчиком Товарной накладной.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует передачу Заказчику товара, полностью отвечающего всем требованиям настоящего Договора, включая приложение к Договору.

5.2. На товар устанавливается гарантийный срок _______ (________________) месяцев со дня поставки Товара.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан осуществлять бесплатный ремонт товара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Заказчик был лишен возможности эксплуатировать товар.

5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока неустранимых недостатков товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных им Поставщику по настоящему Договору. В этом случае Поставщик обязан вернуть денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения указанного требования от Заказчика, путем их перечисления на расчетный счет Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении срока исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать у Поставщика выплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости Товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

6.2. При проведении окончательных расчетов с Поставщиком по настоящему Договору (п. 3.3. Договора) Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать из причитающейся к выплате Поставщику денежной суммы начисленную им сумму неустойки за нарушение Поставщиком срока исполнения обязательств по Договору.

6.3. При нарушении Заказчиком срока оплаты по Договору (п. 3.3. Договора) Поставщик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Обязанность по уплате неустойки у нарушившей стороны возникает с момента получения соответствующего письменного требования другой стороны и должна быть исполнена в срок, указанный в таком требовании.

6.5. Заказчик вправе отказаться от Договора поставки в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленного аванса и возмещения причиненных ему убытков в случаях:

– нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

– выявления недостатков в товаре и/или допущенных Поставщиком отступлений от требований Договора.

Денежные средства должны быть перечислены Поставщиком на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления Заказчика.

6.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

6.8. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, например, таких, как наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокада, эмбарго, издание нормативных актов, административное вмешательство со стороны государственных органов, а также других обстоятельств, оказывающих влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть и/или предотвратить.

7.2. Документ, выданный компетентным государственным органом (органом местного самоуправления) Российской Федерации, является достаточным доказательством, подтверждающим наличие и продолжительность действия указанных обстоятельств.

7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) дней со дня их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону посредством телеграфной или факсимильной связи. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства и/или их последствия как на основание освобождения от ответственности за нарушение настоящего Договора.

7.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

7.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения настоящего Договора или решения вопроса о расторжении настоящего Договора и проведении взаимных расчетов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _______________, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров они передаются на разрешение в Арбитражный суд Новосибирской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то надлежащим образом представителями Сторон.

10.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в десятидневный срок со дня такого изменения. Ответственность за неисполнение данного требования и все связанные с этим негативные последствия несет Сторона, нарушившая его.

10.5. Спецификация товара (Приложение №1) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Рамочный договор

Рамочный договор появился в 2015 году, его регулирует ст 429.1 Гражданского кодекса. До этого подобное соглашение применялось, но называлось организационным соглашением, которое определяло общие черты будущего полноценного договора.

Рамочник подчиняется принципам гражданского законодательства о свободе договора, действительности договора, требованиям к форме заключения договора. Стороны заключают его на безвозмездной основе, а имущественные обязательства появятся в последующих соглашениях.

Какие требования есть к рамочному договору

В ГК РФ есть только общие требования к рамочному договору. У сторон есть право самим определять все нормы и условия в документе. Договор попадает под понятие рамочного, если в нем прописаны общие контуры соглашения: в нем может не быть наименований товаров или услуг или суммы договора. Общие условия в будущем подлежат уточнению и закреплению с помощью приложений к договору (спецификаций), стороны подписывают их, когда появляется потребность в поставке. Сумма такого договора — это сумма всех приложений.

Но не путайте рамочный договор с предварительным. По предварительному договору стороны обязаны в будущем подписать соглашение на условиях, которые прописаны в предварительном договоре. А если заключен рамочный договор, в будущем стороны только уточняют конкретные условия с помощью приложений к договору.

Зачем нужен рамочный договор

С помощью рамочного договора стороны договариваются о долгосрочном сотрудничестве, об определенных сделках или услугах. Договор заключают на продолжительный срок или на неопределенный набор поставок, услуг и пр.

Часто его заключают, если стороны не могут до начала сотрудничества определить стоимость работ и их объем. Или если стороны имеют намерение сотрудничать, но пока не знают точных сроков поставок и начала работ. Еще такой договор заключают с целью оформить долгие деловые связи по самым разным направлениям: регулярные поставки, работы или услуги.

Преимущество договора в том, что он позволяет заранее обсудить и согласовать условия договора. К тому же их можно гибко менять в зависимости от текущей ситуации: наличия товара, состояния рынка и пр.

Рамочники заключают в таких бизнес-сферах:

  • размещение заказов для муниципальных и государственных нужд;
  • перевозки;
  • торговля и закупки;
  • банки и кредитование.

Ведите учет экспорта и импорта в веб-сервисе Контур.Бухгалтерия. Простой учет, зарплата и отчетность в одном сервисе

Как составить рамочный договор

Вносите в рамочник максимум важного. Чтобы избежать проблем, формулируйте в рамочном договоре важные условия, которые удалось согласовать: санкции за срыв поставок и нарушение сроков, правила приемки, способы определения цены, право одностороннего отказа от договора, порядок предъявления претензий. Тогда в приложении к договору останется прописать конкретику: ассортиментные позиции, число поставок и их сроки, сроки оплаты, цены.

Гарантируйте сотрудничество. Рамочник не служит гарантией заключения приложений. И если контрагент отказывается от сотрудничества, его нельзя принудить к нему, как это происходит в случае с предварительным договором.

Чтобы избежать таких ситуаций, тщательно согласуйте рамочный договор. Например, включите в него пункт, что поставщик должен принимать от покупателя все заявки в пределах определенных сумм. Или, наоборот, покупатель обязуется принимать все товары должного качества от поставщика.

Рамочный договор

Не забывайте о приложениях. Внимательно составляйте приложения к договору. Часто стороны тщательно согласовывают условия рамочного договора, но при очередной поставке забывают оформить спецификацию, которая по сути и становится основным договором. И тогда при нарушениях одной из сторон просто не будет основания, чтобы призвать ее к ответственности.

Недочеты в оформлении рамочника и приложений тоже могут привести к сложностям.

Установите связь между рамочником и приложениями. Пропишите в рамочнике название документов, в которых вы и другая сторона будете устанавливать недостающие условия договора: приложение, спецификация, заявка, договор поставки. Обратите внимание: некоторые документы требуют подписей двух сторон (договор поставки), а некоторые остаются односторонними (заявка, оферта). При составлении конкретизирующих документов следите, чтобы название строго соответствовало указанному в рамочнике, а еще в каждом приложении пропишите, что оно составляет часть рамочного договора.

Что происходит при расторжении рамочника

Договор прекращает действовать при отказе продлять его или при расторжении — и тогда опирайтесь на нормы по расторжению ГК РФ.

Расторжение рамочника не избавляет стороны от уже существующих обязательств по сделкам, которые закреплены в приложениях к рамочнику. Основной рамочный договор и спецификации к нему — самостоятельные договоры, так что прекращение рамочника не влечет расторжения спецификаций, а только освобождает стороны от обязанности заключать в дальнейшем сделки на условиях рамочника и с привязкой к нему.

Фиксируйте договоренности, ведите учет и сдавайте отчетность в веб-сервисе Контур.Бухгалтерия. Сервис избавит вас от рутины: большинство операций автоматизированы. Вы никогда не забудете вовремя заплатить налоги, легко начислите зарплату сотрудникам и сформируете отчетность в несколько кликов. Все новички работают в сервисе бесплатно первые 14 дней.

Рамочный договор — это договор, открытый для конкретизации. Он определяет только общие или предварительные условия по обязательствам сторон, и стороны конкретизируют эти условия с помощью отдельных договоров, приложений или другим образом. Расскажем, как составить такой договор и им пользоваться.

Договор поставки товаров/Договор об организации поставок (рамочный договор)

Договор об организации поставок товаров г. _________________________ _________________________ _________________________, в лице _________________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и _________________________, в лице _________________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю _________________________ (далее – товары), а Покупатель обязуется принять и оплатить их. 1.2. Грузополучателем товаров является _________________________. 2. Качество товаров 2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товары, качество которых соответствует настоящему договору: _________________________. 2.2. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемого товара, то Поставщик обязан передать Покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям. 2.3. Товары должны быть поставлены в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 2.4. Поставщик обязуется поставить новые товары, не бывшие в употреблении (ранее не находившиеся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшиеся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящиеся в залоге, под арестом или под иным обременением. 2.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного вида товаров, системами добровольной сертификации, и наличие сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на товары и в обязательном порядке передаются Покупателю. 2.6. Товары, на которые установлены сроки годности, Продавец обязан передать Покупателю с таким расчетом, чтобы они могли быть использованы по назначению до истечения срока годности. 2.7. Покупатель, которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования: – о соразмерном уменьшении покупной цены; – о безвозмездном устранении недостатков товара в разумный срок; – о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. 2.8. Покупатель, осуществляющий продажу поставленных ему товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем. 2.9. Покупатель, если ему поставлены товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования: – о соразмерном уменьшении покупной цены; – о доукомплектовании товара в разумный срок, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами. 2.10. Покупатель, осуществляющий продажу товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных потребителем, комплектными. 2.11. Поставщик обязан передать Покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим договором, в течение _________________________. 2.12. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия). 3. Тара и упаковка 3.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки. 3.2. Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 3.3. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям. 3.4. Покупатель обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и в сроки, установленные законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными правилами. 4. Поставка товаров и принятие их покупателем 4.1. Товар поставляется Покупателю отдельными партиями в течение срока действия настоящего договора. Периодичность поставок, количество и ассортимент каждой партии товаров конкретизируются и уточняются Сторонами путем подачи заявок Покупателем. Заявки могут быть сделаны как в устной, так и в письменной форме. 4.2. Доставка товара осуществляется путем отгрузки (передачи) товара в адрес грузополучателя _________________________. 4.3. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с настоящим договором. 4.4. Принятые Покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в течение _________________________. 4.5. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика. 4.6. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. 4.7. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (полностью или в соответствующей части), с момента подписания Покупателем сопровождающих товар товарно-транспортных документов. При этом право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки товара Покупателем. 5. Цена и порядок расчетов 5.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в товарно-сопороводительных документах. 5.2. Оплата производится за каждую партию товара отдельно не позднее _________________________ с момента получения товара. 5.3. В случае, если поставка товаров будет осуществляться отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров будет производится после отгрузки последней части, входящей в комплект. 6. Риск случайной гибели товара 6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с момента, когда в соответствии с настоящим договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Покупателю. 7. Ответственность сторон 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. За недопоставку или просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере _________________________ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства. 7.3. За несвоевременную оплату поставленного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере _________________________ % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 8. Односторонний отказ от исполнения договора поставки 8.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из Сторон. 8.2. Нарушение договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях: – поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; – неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 8.3. В случае неоплаты Покупателем товара Поставщик вправе приостановить исполнение своего обязательства по поставке товара либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если оплата произведена не в полном объеме, поставщик вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от поставки неоплаченной части товара. 8.4. Нарушение договора поставки Покупателем предполагается существенным в случаях: – неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; 8.5. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон. 9. Антикоррупционная оговорка 9.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора. 9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в настоящем разделе, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц. 9.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований. 9.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается: – передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению договора; – передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны; – совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 9.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено не позднее _________________________ рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 9.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. 9.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются: – проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора; – не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий; – не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги; – _________________________. 10. Порядок разрешения споров 10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 10.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11. Заключительные положения 11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 11.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________________________, а в части исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору — до полного исполнения таких обязательств. В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении договора по окончании срока его действия, он считается пролонгированным на _________________________. 11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 11.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем: Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним. 11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 12. Реквизиты и подписи сторон Поставщик _________________________ _________________________ М. П. Покупатель _________________________ _________________________ М. П.

Возник вопрос? Напишите нам на kpd@garant.ru, будем рады вам помочь!

© ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2022. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. ИНН: 7718013048
Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Статья 429.1 ГК РФ. Рамочный договор (действующая редакция)

1. Рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора.

2. К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе в случае незаключения сторонами отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства.

Комментарий к ст. 429.1 ГК РФ

1. В настоящее время в ГК в комментируемой статье впервые введено понятие рамочного договора (договора с открытыми условиями), в качестве которого признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора (п. 1 ст. 429.1 ГК).

В данном определении не содержится ограничений относительно типа (вида) договоров, условия которых могут быть оставлены сторонами открытыми, так же как и не определяется количество и содержание таких открытых условий. Для того чтобы договор можно было признать рамочным, достаточно, чтобы он определял общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, тогда как открытыми могут оставаться любые договорные условия.

Если же отношения сторон не были урегулированы отдельными договорами, то по общему правилу подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства. В некоторых случаях отдельные договоры могут даже не заключаться, а достаточно, чтобы одна из сторон подала заявку на его заключение. Например, по рамочному кредитному договору банк обязывается выдавать кредиты, если таковые потребует заемщик. Другими словами, банк берет на себя своего рода обязательство кредитования при возникновении такой потребности у заемщика, а окончательное формирование обязательства по конкретному кредиту происходит по односторонней заявке заемщика.

2. Согласно общему правилу, установленному п. 2 комментируемой статьи, к отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в т.ч. в случае, когда отдельные договоры вообще не заключались, а заключался только рамочный договор, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре.

В п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 “Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными” отмечено, что условия организационного (рамочного) соглашения являются частью заключенного договора, если иное не указано сторонами и такой договор в целом соответствует их намерению, выраженному в организационном соглашении.

В нем приведен пример одного из дел, рассмотренных арбитражными судами первой и апелляционной инстанций. Суть этого дела состоит в том, что сторонами был заключен договор о поставках сроком на один год, в соответствии с которым каждая конкретная поставка оформлялась отдельным договором. При этом ответственность поставщика за просрочку поставки товаров была установлена лишь рамочным договором поставки, в отдельных договорах соответствующие условия отсутствовали. ВАС РФ поддержал позицию апелляционной инстанции, удовлетворившей требование покупателя о взыскании неустойки в размере предусмотренном рамочным договором за просрочку поставки товаров по отдельному договору поставки, на том основании, что стороны, заключив отдельный договор поставки, имели в виду также распространить на него условия, которые содержатся в рамочном договоре.

При этом следует учитывать, что правило о применении общих условий, содержащихся в рамочном договоре, носит диспозитивный характер и иное может быть предусмотрено в отдельных договорах или вытекать из существа обязательства.

Рамочный договор поставки

Рамочный договор поставки – основа длительной работы контрагентов. Скачайте наш образец рамочного договора и продумайте, в каком порядке будете заключать допсоглашения или спецификации к нему. Это – самое важное рамочном договоре.

Что такое рамочный договор

Рамочный – договор самого общего вида, который содержит соглашение сотрудничестве в определенной сфере (поставка товаров, оказание услуг) и на определенный период. Однако важные детали – наименование и цена товара, услуги, срок передачи/оказания в нем отсутствуют, т.к. рамочный договор рассчитан на длительный срок. За этот срок очевидно могут измениться и цена на товары/услуги и отгрузочные реквизиты, и условия доставки, гарантии. Поэтому вся конкретика содержится в допсоглашениях или в спецификациях к рамочному договору.

Понятие рамочного договора содержится в ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ.

По своей сути рамочный договор, иначе «договор с открытыми условиями», заключается между предпринимателями с целью их дальнейшего сотрудничества, устанавливая его направление (поставка, подряд и т. п.) и особенности взаимодействия.

При толковании ст. 429.1 мы узнаем о рамочном договоре следующее:

  1. Конкретизация условий осуществляется сторонами в дополнениях к рамочному договору. Эти дополнения могут быть составлены в виде новых договоров, дополнительных соглашений, спецификаций, заявок и т. п.
  2. Если стороны после заключения рамочного договора не подписывают дополнительные документы к нему, применяются условия из рамочного соглашения.

Важно! Особенностью рассматриваемой договорной конструкции является то, что это долгосрочное и многократное в применении соглашение. Поэтому в нем можно не конкретизироватьнекоторые условия, даже те, без которых обычный договор поставки считается незаключенным. Т.е. можно не указывать точное наименование и количество товара (см. постановление АС ЗСО от 30.08.2016 по делу № А45-123/2015).

Верховный Суд РФ привел список примерных условий, ради согласования которых заключается рамочный договор. Среди них даже может не быть предмета договора. Полный текст постановления Пленума ВС РФ читайте в системе КонсультантПлюс (нажмите на текст в оранжевой рамке).

Применение и образец рамочного договора на поставку товара

Далее рассмотрим, что такое рамочный договор поставки.

Применение рамочного договора особенно актуально во взаимоотношениях контрагентов, связанных с поставкой. Такое соглашение покупатель и поставщик заключают, как правило, при достижении каких-то договоренностей по отдельным моментам. При этом иные моменты, согласия по которым еще нужно будет достичь, стороны обязуются отразить в дополнительных и уточняющих документах.

Что касается поставки, такие отдельные соглашения могут содержать различные условия:

  • сроки поставок;
  • адреса, по которым необходимо отгружать товар;
  • цену товара;
  • периоды поставок;
  • наименование товара, ассортимент и т. д.

Важно! В рамочном договоре поставки должны в обязательном порядке содержаться отсылочные пункты на дополнительно заключаемые соглашения (заявки, спецификации). Без соблюдения данного условия произведенная поставка может быть квалифицирована как разовая сделка купли-продажи, совершенная вне рамок заключенного долгосрочного соглашения.

Пример рассматриваемого рамочного соглашения можно получить, перейдя по следующей ссылке:

Предмет договора. Оферта и акцепт

Обратите внимание! Рамочный договор не дублирует конкретные соглашения о поставке. В рамочном договоре можно прописать общие условия работы с контрагентом (например, предоплату или постоплату, неустойки и штрафы, условия оборота тары и т.п.), а также, как будут оформляться конкетные поставки. Именно порядок оформления индивидуальных договоров поставки – предмет рамочного договора.

Следует оговорить в рамочном договоре, какой документ, исходящий от контрагента, будет считаться офертой, т.е. предложением на конкретную сделку.

  • счет на оплату товара, выставленный поставщиком (см. постановление 3-го ААС от 20.042018 по делу № А33-15795/2017);
  • заявка на партию товара, направленная поставщику покупателем;
  • спецификация, дополнительное соглашение и др.

Также стоит указать, что будет приниматься в качестве акцепта, т.е. согласия на сделку (ст. 438 ГК РФ):

  • подписание противоположной стороной полученной спецификации или дополнительного соглашения;
  • оплата денежных средств (см. решение Арбитражного суда Приморского края от 18.01.2018 по делу № А51-27115/2017);
  • отгрузка товаров и совершение прочих конклюдентных действий.

Важно! Действия акцептанта будут рассматриваться как акцепт, если тот приступил к ним в соответствии с условиями оферты и в обозначенный в ней срок. При этом полное исполнение условий оферты для квалификации действий в качестве акцепта не требуется (п. 58 постановления от 01.07.1996 Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8).

Обязательность исполнения рамочного договора

Закрепив возможность заключения рамочного договора поставки, введя новеллу в ГК РФ, законодатель в то же время оставил на усмотрение сторон такой вопрос, как обязательность совершения отдельных поставок в рамках этого договора.

Учитывая это, контрагенты могут достичь соглашения, отразив его в рамочном договоре, о том, что:

  • поставка является правом стороны и может зависеть от наличия или отсутствия некоторых факторов (наличия товара у поставщика, увеличения объемов продаж покупателя и т. п.);
  • заключение отдельного договора в рамках долгосрочного соглашения является обязательным для обеих сторон — в таком случае уклонение от совершения такой сделки может повлечь ответственность за неисполнение обязательств, установленную рамочным договором поставки (см. постановление АС ЗСО от 07.09.2016 по делу № А56-55182/2015).

Рамочный договор и дополнительные документы к нему

Принимая во внимание, что между хозяйствующими субъектами может осуществляться множество операций по поставке товаров, часть из которых совершается в рамках долгосрочного соглашения, а часть — разово, большое значение имеет указание в дополнительных документах ссылки на рамочный договор. Ее отсутствие может повлечь признание совершенной поставки как разовой сделки, а отсюда — невозможность применения положений заключенного рамочного договора.

Вместе с тем если между контрагентами отсутствуют какие-либо еще сделки, по которым поставщик мог бы поставить товар, то поставки в адрес покупателя суды, как правило, причисляют к совершенным по рамочному соглашению даже при отсутствии в дополнительных документах ссылок на него (см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.01.2018 по делу № А40-17522/2017).

Важно! В рассматриваемом соглашении необходимо описать порядок и способ согласования условий и сроков отдельных поставок. Упущение этого момента, учитывая возможную недобросовестность стороны, может повлечь за собой, к примеру, уклонение от акцепта.

Также, чтобы не допустить неприменения к отдельным поставкам положений рамочного договора поставки, целесообразно включать в его текст оговорку о том, что дополнительный документ (отдельный договор), по которому будет производиться поставка, будет неотъемлемой частью рамочного договора.

Применение первичных документов при поставках

Деловые обычаи, сложившиеся в сфере поставок товара, позволяют вместо спецификаций и заявок уточнять условия конкретной поставки в первичном документе – товарной накладной или счете-фактуре. Т.е. оформляем рамочный договор об общих условиях, прописываем в нем, что предмет договора и цена товара определяются товарными накладными – и готово.

Однако важное условие допустимости такого оформления – чтобы и товарная накладная либо счет-фактура обязательно содержали указание на рамочный договор. Иначе в случае спора суд может не применить договорную неустойку или правила о форс-мажоре из рамочного договора к поставке по конкретной накладной (см., например, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23.01.2018 № Ф10-5720/2017 по делу № А36-751/2017).

Если делопроизводство на предприятии не позволяет контролировать этот момент и высок шанс, что накладные на товар выпустят без ссылки на рамочный договор – прописывайте конкретизиацию предмета в спецификациях на товар или заявках и запрещайте отпускать его без спецификаций, заявок.

Отметим, что есть исключение: когда идет речь о рамочном договоре поставки нефтепродуктов, газа по трубопроводу, либо поставки энергии, воды по сетям, первичных документов вполне достаточно для конкретизации условий рамочного договора. И суды не проверяют в первичке наличие ссылок на рамочный договор (Постановление Девятого ААС от 27.02.2019 № 09АП-1644/2019 по делу № А40-64852/2018).

Условия договора о лицах, уполномоченных принимать товар

Оспаривание факта поставки товара покупателю возможно предотвратить, включив в рамочное соглашение информацию о том, кто и при каких условиях может принимать товар. Учитывая, что согласно п. 1 ст. 182 ГК РФ полномочие может явствовать из обстановки или подтверждаться доверенностью, поставщику стоит настаивать на включении в договор информации:

  1. О сотрудниках покупателя, которые вправе принимать товар, их должностей.
  2. Порядке представления принимающими товар лицами доверенности.
  3. Возможности отгрузки товара лицу, действующему в обстановке, которая свидетельствует о наличии полномочий (например, при отгрузке кладовщику на складе покупателя).
  4. Праве отказаться от отгрузки товара при отсутствии у сотрудников покупателя полномочий с применением ответственности в виде неустойки, штрафа, компенсации убытков и т. п.

Важно! Осуществив отгрузку товара покупателю и получив документы, подписанные неуполномоченным лицом, поставщик может столкнуться с последующим оспариванием самого факта поставки, а в его требованиях о взыскании денежных средств за поставленный товар может быть отказано (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 № 57).

Более подробно о последствиях, к которым может привести такая ситуация, рассказано в статье «Договор подписан неуполномоченным лицом – последствия».

Итак, рамочный договор поставки — удобный инструмент для долгосрочных поставок разнообразных товаров (например, расходных материалов в ассортименте). Он позволяет установить основные моменты правоотношений между сторонами, не оговаривая точно предмет поставки, сроки и цену.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Ссылка на основную публикацию