Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Образец заполнения и бланк 2020 года

Техническое задание

Предмет договора в его юридическом аспекте тесно связан с техническим заданием, определяющим этот предмет. То есть условия технического задания, упрощенно говоря, становятся базой для разработки договорных условий.

Целью технического задания является определение основных требований, обозначающих пределы желаемого заказчиком результата. В соответствии с целью распределяются и основные структурные элементы ТЗ, а именно:

  1. направление научно-исследовательской работы и ее конечная цель;
  2. комплекс научных проблем и задач, поставленных перед исполнителем;
  3. рекомендации, даваемые заказчиком исполнителю относительно нужных ему расчетов, стандартов и т.д.;
  4. требуемые заказчику технические характеристики образца;
  5. требуемые заказчику показатели технической документации к образцу;
  6. требуемые заказчику результаты испытаний опытного образца.

Однако для научно-исследовательских работ такой возможности закон не устанавливает, а это означает, что условия субподряда по договору НИР должны обговариваться в дополнительных соглашениях по каждому конкретному случаю.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ (образец)

на выполнение научно-исследовательских работ

г. ______________ “___” ___________ 20__г.

именуем __ в дальнейшем “Исполнитель”, в лице __________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________________,

действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность

провести обусловленные техническим заданием Заказчика научные

исследования в сфере _____________________ (тематика исследований).

Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Содержание исследований, выполняемых в соответствии с настоящим

договором, научные, экономические, социальные и другие параметры их

ожидаемых результатов определяются согласованными Заказчиком и

Исполнителем и являющимися приложениями к настоящему договору техническим

заданием (приложение N 1) и программой работ (приложение N 2).

1.3. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в

техническом задании и программе работ, и вправе отступить от них только с

письменного согласия Заказчика.

1.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю путем

предоставления по требованию Исполнителя ________________________________

__________________________________________________________________ и иной

информации, необходимой для выполнения работ, которой располагает

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ – ______________________ дней со дня

заключения настоящего договора.

2.2. Срок окончания работ – ___________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ

определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом

работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, Заказчик

обязан уплатить Исполнителю ______________ рублей.

Указанная в настоящем пункте стоимость работ включает в себя

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан уплатить Исполнителю аванс в размере __% от суммы, указанной в

п.3.1 договора, т.е. _____________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов

Исполнителя, выставляемых после подписания сторонами актов,

подтверждающих готовность этапов работы, установленных календарным планом

3.4. Оплата аванса и счетов Исполнителя производится Заказчиком по

безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

Заказчиком и Исполнителем.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до ________________________.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

провести научные исследования лично; он вправе привлекать к

исполнению настоящего договора третьих лиц (субисполнителей) только с

обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета

договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными

признаются следующие сведения: ________________________________________

выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком

техническим заданием и передать Заказчику их результаты в срок,

установленный в п.2.2 настоящего договора;

согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и

приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в

выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от

технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании

незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной

невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности

гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов,

не нарушающих исключительных прав других лиц.

5.2. Заказчик обязан:

передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

принять результаты выполненных работ и оплатить их;

выдать Исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу

и календарный план работ;

обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета

договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными

признаются сведения, указанные в п.5.1 настоящего договора.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику

штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы

договора за каждый день просрочки, если не докажет, что просрочка

обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает

(отсутствует вина Исполнителя).

6.2. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный

Исполнителем прямой ущерб в пределах общей стоимости работ по договору.

Упущенная выгода подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в

следующих случаях: _________________________________________

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

законодательства Российской Федерации.

6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Исполнитель обязан направлять Заказчику письменное извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, установленного

календарным планом работ (работы в целом).

7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик

обязан приступить к приемке соответствующего этапа (работы в целом).

7.3. Приемка каждого этапа работы (работы в целом) оформляется

двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым ____ ______ со стороны

Исполнителя и ________________ со стороны Заказчика.

7.4. Недостатки в выполненных работах или в оформлении документации,

обнаруженные Заказчиком при приемке, отражаются в акте сдачи-приемки

этапа работы (работы в целом). Одновременно составляется двусторонний

акт, содержащий перечень необходимых доработок и сроки их устранения.

Этап работы (работа в целом), принятый с недостатками в выполненных

работах или в оформлении документации, подлежит оплате Заказчиком после

устранения Исполнителем соответствующих недостатков.

8. Права на результаты работы

8.1. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из

настоящего договора, права на использование результатов работы на

территории _______________________ (государство, регион и т.п.) в сфере

___________________________________ (отрасль экономики) принадлежат

8.2. Заказчик ______________ (вправе, не вправе) передавать

указанные в п.8.1 права другим лицам.

8.3. Исполнитель вправе использовать результаты работы по настоящему

договору для собственных нужд, в том числе в собственной научной,

коммерческой и иной деятельности.

9. Дополнительные условия

9.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

Читайте также:  Пенсионный фонд в Пижанке: особенности деятельности, режим работы, адрес

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон

находится один экземпляр настоящего договора.

Заказчик _____________________________________ М.П.

Исполнитель __________________________________ М.П.

календарным планом работ работы в целом.

Договор-Юрист
— это юристы, кодексы и бланки

Договор аренды автомобиля и других транспортных средств.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы

Тип документа: Контракт

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 40,7 кб

011-96 и на дату завершения НИР обеспечить защиту используемых при выполнении НИР авторских прав и прав патентообладателей;.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика

(выполнить или разработать и т.п.)

(указывается наименование Работы, отражающее ее краткое содержание)

далее – “Работы” и передать Заказчику результаты Работ, а Заказчик – принять их и оплатить.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к Работам определены Техническим заданием (приложение 1).

1.3. Содержание и сроки выполнения Работ, их этапов определены Календарным планом (приложение 2).

1.4. Этапы Работ и объем финансирования могут уточняться Сторонами в дополнительных соглашениях*.

* Пункты, выделенные курсивом, включаются в текст договора по мере необходимости.

Предмет Договора.

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Добавлено в закладки: 0

Согласно договору на исполнение научно-исследовательских работ (НИР) исполнитель принимает на себя обязательство произвести научные исследования, которые обусловлены техническим заданием заказчика, а по договору на исполнение технологических и опытно-конструкторских работ (ОКР) – спроектировать образец нового изделия, на него конструкторскую документацию или новую технологию, а заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить работу (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ).

Чтобы осознать лучше, какой из данных договоров в каких случаях необходимо заключать, выделим отличия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР:

  • Предмет договора на исполнение НИР – проведение научных исследований, которые обусловлены техническим заданием, предмет договора на исполнение ОКР – проектирование образцов нового изделия, на него конструкторской документации или проектирование новой технологии (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ);
  • В договоре на исполнение НИР по общему правилу исполнитель должен исполнять лично работы и привлечение соисполнителей может быть лишь после письменного предварительного согласия заказчика, а в договоре на исполнение ОКР исполнитель вправе по общему правилу привлекать к исполнению работы соисполнителей в том числе и без согласия заказчика (статья 770 Гражданского Кодекса РФ);
  • В договоре на исполнение НИР, когда невозможно достигнуть результат работ ввиду обстоятельств, которые не зависят от исполнителя, заказчик должен уплатить работы, исполненные до этого, а в договоре на исполнение ОКР при нецелесообразности или невозможности продолжать работы, появившиеся не по вине исполнителя заказчик должен уплатить затраты, понесенные исполнителем (статьи 775, 776 Гражданского Кодекса РФ). В договорах на исполнение НИР и на исполнение ОКР присутствует всегда риск случайной невозможности договора, ввиду этого, как бы добросовестно ни работал исполнитель, он не может гарантировать того, что сможет достичь результата работ, предусмотренного договором. Ввиду этого, законодатель в статьях Гражданского Кодекса РФ, предусмотренных выше, защитил законодательно права исполнителя.

Необходимо учесть, что появляется множество споров с квалификацией договоров на исполнение ОКР и НИР, так как квалификация этих договоров налоговыми органами ,судами достаточно противоречива. Судебная практика, в основном, исходит из того, что при исполнении ОКР или НИР создается новая технология или предлагается какое-нибудь новое научное или техническое решение. Принципиально важное для договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР условие о новизне результата работ, который создается. Судами также учитываются такие обстоятельства: первичные документы, которые составлены исполнителем и заказчиком (техническое задание), использование терминов, наличие свидетельства государственной аккредитации научной организации у исполнителя работ и описание целей и задач деятельности исполнителя, которые закрепляются в его уставе, факт наличиятехнического научного совета в структуре исполнителя.

Договоры на исполнение исследовательских научных, технологических и конструкторских опытных работ являются договорами двусторонними, возмездными, консесуальными. Консенсуальность договоров в том, что договоры являются заключенными от момента достижения соглашения по всем условиям; двухсторонними, так как на обеих сторонах лежат и обязанности; и права, возмездными, так как исполнение обязанности одной из сторон встречное представление противостоит.

Договоры на исполнение исследовательские научные работы контролируются главой 38 Гражданского Кодекса РФ, определенными статьями договора подряда (статьи 706, 708, 709, 738 Гражданского Кодекса РФ), Разделом 4 Гражданского Кодекса РФ, ФЗ от 23.08.1996 г. № 127- ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”, а также другими правовыми нормативными актами.

Стороны договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР — исполнитель и заказчик. Обычно исполнители – исследовательские, научные, технологические и конструкторские организации, учебные заведения, научные центры, научные академические учреждения, а также организации и предприятия, которые имеют в своем составе конструкторские, научные и другие аналогичные подразделения. Заказчик – любые индивидуальные предприниматели, (некоммерческие или коммерческие) юридические лица, органы государственной власти, физические лица.

Договор на исполнение ОКР и НИР необходимо заключать в письменной форме при помощи составления одного документа, который подписывается сторонами. Обычно заказчик исполнителю выдает техническое задание, которое определяет объем работ, технические характеристики работ, требования, которые предъявляются к выполнению работ и результату работ.

Хочется рассмотреть отдельно вопрос о праве на итог работ как на результат интеллектуальной деятельности. Обычно заказчик получает всегда право применять итог работ в своем производстве или другой собственной области. В свою очередь исполнитель обычно сберегает за собой право применять результаты ОКР и НИР, достигнутые им, при исполнении других разработок и исследований. Право распоряжения результатами ОКР и НИР могут закрепить, как за исполнителем, так и за заказчиком, соответственно с соглашением сторон. Это право включает в себя возможность тиражирования технической научной продукции, оформление лицензионных соглашений с третьими лицами, их внесение в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, которое образуется и так далее.

Договоры на исполнение исследовательских научных, технологических и конструкторских опытных работ являются договорами двусторонними, возмездными, консесуальными.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей.

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

Заказчик обязан в срок до 2020 г.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путём переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скреплённых печатями.

Читайте также:  Расчет человека часов в 2020, стоимость человеко часа в строительства, как посчитать отработанные человеко часы

8.2. Неурегулированные путём переговоров споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – дней.

8.3. Иной порядок рассмотрения споров устанавливается отдельным соглашением.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

Форма договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Рубрика: Юриспруденция

Дата публикации: 18.05.2015 2015-05-18

Статья просмотрена: 347 раз

Таким образом, исполнителем и заказчиком в договорах на выполнение НИОК и ТР могут выступать физические и юридические лица 9, с.

Текст документа:

Утвержден постановлением Госкомитета по науке и технологиям от 14.09.2009 N 15

ГЛАВА 3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Чем заполняют типовые госконтракты

Регулирует содержание типовых контрактов по 44 ФЗ Постановление Правительства № 606 от 02.07.2014. В нем предписано использовать в случае проведения закупок сведения, которые не относятся к государственной тайне. О сновное содержание составляют стандартные условия. Они основаны на отдельных условиях гражданско-правового договора на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги. Типовые условия контракта, типовые контракты разрабатываются и состоят из двух частей:

  • постоянной (неизменяемой);
  • переменной (изменяемой в зависимости от условий).

Именно в переменную часть вносится информация об условиях и содержании конкретной закупки.

По состоянию на 2020 год утверждены типовые формы контрактов по 44-ФЗ на поставку, услуги, работы по темам:

  • ремонт электронного и оптического оборудования;
  • работы, которые связаны с регулярными перевозками пассажиров и багажа автомобильным, городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам;
  • образовательные услуги для госслужащих;
  • медицинские изделия и сопутствующие услуги;
  • научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы с использованием результатов интеллектуальной деятельности;
  • выставочная и ярмарочная деятельность;
  • обслуживание автотранспортных средств;
  • продукция радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники;
  • переработка отходов атомных подводных лодок и иных судов;
  • медицинские стенты и катетеры;
  • лекарства;
  • специальная оценка условий труда;
  • обучение вопросам охраны труда.

Они основаны на отдельных условиях гражданско-правового договора на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Образец заполнения и бланк 2020 года

Договор на выполнение научно-исследовательской работы

от “__”________ 20__ г.

_____________________________________________________________________
(наименование заказчика с указанием
_____________________________________________________________________
министерства, ведомства)
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________
(должность
_____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________
(указать устав, положение или другой
_____________________________________________________________________
документ, имеющий законную силу)
с одной стороны, и __________________________________________________
(наименование Исполнителя с указанием
_____________________________________________________________________
министерства, ведомства)
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________
(должность
_____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________
(указать Устав, Положение или другой
_____________________________________________________________________
документ, имеющий законную силу)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а
последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую
работу по теме ______________________________________________________
(наименование, шифр темы)

Примечание. Шифр составным частям НИР присваивается согласно
ГОСТ В 15.105-79.

Объем работ и отдельные ее этапы определяются в программе и
календарном плане , прилагаемых к договору и составляющих
неотъемлемую часть настоящего договора.
Предусмотренная договором работа выполняется согласно __________
_____________________________________________________________________
(основание для выполнения НИР: наименование , номер и дата документа)

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2. Предусмотренная договором работа выполняется Исполнителем в
полном соответствии с _______________________________________________
(ТТЗ, ТЗ и другие документы, утвержденные
_____________________________________________________________________
или согласованные в установленном порядке, их номера и дата)

3. Исполнитель вправе под свою ответственность вносить изменения
в решение как частных, так и узловых технических вопросов, в методику
и содержание исследований и испытаний, если эти изменения не
противоречат требованиям, установленным п. 2 настоящего договора.
4. Всякое согласованное с Исполнителем изменение
тактико-технических (технических) требований, вносимое в процессе
выполнения договора по письменному требованию Заказчика, вызывающее
уменьшение или увеличение объема работ, предусмотренного календарным
планом, и требований, установленных п. 2 настоящего договора,
оформляется в 30-дневный срок дополнительным соглашением сторон с
приложением протокола согласования доплаты (скидки) к цене работы.
5. Доработки, связанные с не согласованными с Заказчиком
отступлениями от тактико-технического (технического) задания и других
требований, установленных в п. 2 настоящего договора, ошибками в
расчетах и т. п., производятся исполнителем за свой счет.
6. В случае, когда после оплаты работы у Заказчика выявятся
дополнительные замечания или претензии, ему предоставляется право
заявить их Исполнителю в течение _____________ дней после вручения
Заказчику научно-технического отчета.
Исполнитель обязан по требованию Заказчика произвести
необходимые исправления в выполненной работе без дополнительной
оплаты при условии, что они не выходят за пределы программ работ и
темы. Срок внесения исправлений согласовывается сторонами.
7. Разработанная согласно договору научно-техническая
документация должна содержать научно-техническое и экономическое
обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное
экспериментальными данными и теоретическими расчетами.
Документация передается Заказчику в подлинниках, в дубликатах
________________ экз., в копиях ______________ экз.
8. Если в процессе выполнения работы Исполнитель выяснит
нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель вправе
приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в
трехдневный срок после приостановления.
В этом случае стороны обязаны в ____________ срок рассмотреть
вопрос о целесообразности продолжения работы и при необходимости
войти с ходатайством в соответствующие организации о прекращении
работы.
9. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения
научно-исследовательской работы, предусмотренной договором, без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. По
работам, выполняемым Заказчиком по договору с Генеральным заказчиком,
проверки могут производиться с участием представителей Генерального
заказчика.
10. Вопрос об использовании (в том числе передаче) Исполнителем
результатов работ, выполняемых по настоящему договору, решается по
согласованию с Заказчиком (Генеральным заказчиком, если работа
выполняется по договору с Генеральным заказчиком).
11. При выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, и
использовании (в том числе передаче) результатов работ должны
соблюдаться следующие условия _______________________________________
(наименование, номера и даты
_____________________________________________________________________
документов, устанавливающих режим ограничения доступа к работам
_____________________________________________________________________
и документам, степень секретности и другие обязательные условия)

III. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

12. Предусмотренная договором работа выполняется в сроки,
указанные в прилагаемом к договору календарном плане .
13. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно
сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы. Заказчик
принимает и оплачивает такую работу (этапы работы) в соответствии с
условиями договора.
14. Датой исполнения обязательств по договору в целом и по
отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) акта о
приемке работы (этапа).

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

15. Исполнитель обязан в письменной форме известить ____________
_____________________________________________________________________
(Заказчика, представителя Заказчика и др.)

о готовности работы в целом и каждого этапа, предусмотренного
договором. Извещение Исполнителя о готовности работы и каждого этапа
к сдаче должно быть подписано руководителем или уполномоченным им
лицом.
16. Приемка выполненных работ производится в порядке,
установленном _______________________________________________________
(указать номера ГОСТ,
_____________________________________________________________________
наименования, номера и даты другой НТД)

Читайте также:  Тотал ОСАГО или тотальная гибель автомобиля: правила выплаты

V. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

17. Лимитная цена (предельное значение стоимости работы в целом)
в соответствии с __________________________________________________
(наименование, номер и дата документа)
установлена в сумме ____________________________________________ руб.
_____________________________________________________________ рублей.
(прописью)
Примечание. Оплата работы (этапов) по лимитной цене не
производится. Пункт заполняется при необходимости.

18. Выполненная в соответствии с требованиями, установленными в
п. 2 настоящего договора, работа оплачивается по договорной цене,
согласованной Исполнителем и Заказчиком в установленном порядке.
Договорная цена работы по настоящему договору согласно
протоколу согласования № _____________ от “___”____________ 20__ г.
установлена в сумме __________________________________________ рублей
____________________________________________________________ рублей ,
(прописью)
в том числе по этапам работы:
_____________________________________________________________________
(номера, наименование этапов, размер цены,
_____________________________________________________________________
номера и даты протоколов согласования цен)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Примечание. В установленных случаях, когда договор по соглашению
сторон заключается на основе лимитной цены (являющейся предельной на
работу в целом) и цены на первый этап работы, порядок и сроки
согласования цен на последующие этапы и работу в целом определяются
сторонами в дополнительных условиях договора.

При изменении в установленном порядке технико-технического
(технического) задания и других требований п. 2 настоящего договора,
вызывающем увеличение или уменьшение объема работ, цена работы по
соглашению сторон может быть соответственно пересмотрена.
19. Расчеты за выполняемую по настоящему договору работу
производятся между Заказчиком и Исполнителем по законченным и сданным
этапам в размере их цены (п. 18 договора) в порядке установленном
_____________________________________________________________________
(наименование, номер и дата документа)
_____________________________________________________________________
20. Выдача авансов и определение их размеров производится в
порядке, установленном ______________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование, номер и дата документа)

Первоначальный аванс выдается в 5-дневный срок после подписания
сторонами договора.
21. Оплата стоимости каждого выполненного этапа работы или всей
работы в целом за вычетом выданного аванса производится Заказчиком по
счету Исполнителя, предъявленному с приложением подлинного акта о
приемке работ.
Заказчик вправе отказаться от оплаты счета, если к нему не будет
приложен подлинник акта.
22. Оплата выполненных этапов работ производится в порядке,
установленном _______________________________________________________
банка СССР от “___”______________20___г. за №______ путем акцепта
платежных требований, сдаваемых Исполнителем в ______________________
______________ банк на инкассо.
Счета со всеми документами направляются Исполнителем
______________________ почтой непосредственно Заказчику, а в ________
(секретной, простой)
____________ банк сдаются только платежные требования, без приложения
документов. Отправка Заказчику счетов с документами производится не
позднее дня сдачи платежных требований в _________________ банк.
23. Исполнитель и соисполнители обязаны обеспечить у себя
надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости
выполняемой работы в разрезе ее этапов.
Заказчик имеет право анализировать фактические затраты на
выполненные работы по первичным и сводным документам Исполнителя и
соисполнителей без изменения цены. По работам, выполняемым Заказчиком
по договору с Генеральным заказчиком, фактические затраты исполнителя
анализируются Заказчиком с участием представителя Генерального
заказчика.
24. В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения
этапа, начатого Исполнителем, на срок более трех месяцев, Заказчик
оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему
работы на момент приостановления исполнения.
Работа, прекращенная по вине Заказчика, оплачивается по
фактически произведенным затратам с уровнем рентабельности,
предусмотренным в цене на данную работу.

VI. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

25. Ответственность сторон за нарушение срока выдачи
(согласования) тактико-технического (технического) задания и
необоснованное уклонение от заключения договора на создание
научно-технической продукции, являющейся Государственным заказом,
установлена положением о договорах на создание (передачу)
научно-технической продукции специального назначения.
26. За нарушение установленного по договору конечного срока
выполнения всей работы и за нарушение сроков выполнения этапов, если
они предусмотрены по договору, Исполнитель уплачивает Заказчику
неустойку в размере 2% цены работы или этапа.
27. За нарушение установленных сроков приемки законченной работы
(этапа) или сроков выдачи соответствующих документов о приемке
(отказе от принятия) выполненной работы (этапа) Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,1% цены выполненной работы (этапа), а
при просрочке свыше 15 дней – неустойку в размере 1% цены работы
(этапа) сверх пени за 15 дней.
28. При несвоевременной оплате выполненных работ Заказчик
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,03% суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки.
29. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта
платежного требования Заказчик уплачивает исполнителю штраф в
размере 5% суммы, от оплаты которой он отказался.
30. Уплата неустойки и штрафа не освобождает стороны от
исполнения обязательств по договору.
31. Материальная ответственность Исполнителя в случае непринятия
Заказчиком выполненной Исполнителем работы из-за несоответствия ее
требованиям настоящего договора: ____________________________________
(указывается
_____________________________________________________________________
обязанность Исполнителя по возврату Заказчику полученных
_____________________________________________________________________
по договору средств полностью или частично)

Примечание. Размеры материальной ответственности сторонами в
зависимости от сложности, важности, новизны работы и степени
научно-технического риска исполнителя.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

(условия передачи научно-технической продукции другим
заказчикам, обязанности по авторскому сопровождению, условия
материально-технического обеспечения работ, условия внедрения
научно-технической продукции и др.)

VIII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами споры технического характера, а
также споры, связанные с определением цены работы в целом и этапов,
разрешаются при выполнении Государственных заказов вышестоящими по
отношению к обеим сторонам организациями ____________________________
(указать при необходимости

_____________________________________________________________________
организации по отношению к Заказчику и Исполнителю)

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Срок действия договора устанавливается с “___”___________20___г.
по “___”____________20___г.

Вопрос об использовании в том числе передаче Исполнителем результатов работ, выполняемых по настоящему договору, решается по согласованию с Заказчиком Генеральным заказчиком, если работа выполняется по договору с Генеральным заказчиком.

Как применять

Утвержденные формы применяются в ходе подготовки:

  • извещения о предстоящей закупке и при составлении приглашений для закрытой процедуры;
  • проекта договора в составе документации о закупке, извещений о проведении запроса котировок;
  • при заключении договора с единственным поставщиком.

Типовые договоры по 44-ФЗ не применяют при закупках за наличный расчет и в соответствии со статьями 75, 76, некоторыми положениями статей 83 и 93 44-ФЗ.

извещения о предстоящей закупке и при составлении приглашений для закрытой процедуры;.

Прохождение практики НИР

Основные этапы НИР – ее планирование, выполнение работы, составление отчета о проделанной научно-исследовательской работе. При планировании НИР утверждается план-график прохождения практики, определяются цели и задачи исследования, методика его проведения. Важно обратить внимание студентов на составление библиографического списка изученных научных ресурсов по выбранному направлению исследования.

При организации его проведения рекомендуется предусматривать различные места. НИР может проводиться как в сторонних организациях, так и в структурных подразделениях ВУЗа. Прохождение практики осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, формируемым в рамках основной профессиональной образовательной программы. Задание на производственную практику НИР выдается каждому студенту. Важно, чтобы оно содержало элементы исследовательского характера.

По окончании практики материалы, собранные обучающимся, систематизируются и составляется отчет об итогах практики, который представляется руководителю практики.

Добавить комментарий