Образец договора подряда на разработку сайта

Образец договора на создание сайта от физического лица

Простой образец договора на создание web сайта для частного веб мастера с юридическим лицом.
Скачать бланк договора можно по ссылке.

Во избежании споров и недопонимания между заказчиком и клиентом лучше всего обезопасить свои деловые отношения заключив договор на создания сайта. В договоре четко описывается сроки разработки сайта, стоимость услуг, а так же обязанности сторон. __

Предмет договора

На основании договора на создание сайта исполнитель обязуется создать сайт по заказу заказчик, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

ДОГОВОР РАЗРАБОТКИ САЙТА №__

________________________________________________________________________________________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем “заказчик”, в лице ____________________________________________________________________ действующего(ей) на основании______________________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем ” Исполнитель “, действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, а индивидуально – “Сторона”, заключили настоящий договор разработки сайта (далее по тексту – “Договор”) о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. Сайт – совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных под одним доменным именем или ip-адресом и принадлежащая частному лицу или организации.

1.2. Структура сайта – состав и взаимозависимость разделов и страниц сайта.

1.3. CMS – программное обеспечение, предназначенное для автоматизации процессов управления наполнением (контентом) сайта, сопровождения и администрирования сайта.

1.4. Страница сайта – веб-страница, составная часть сайта.

1.5. Программный компонент (модуль) – функционально завершенный фрагмент CMS, предназначенный для хранения, трансляции, объединения с другими компонентами.

1.6. Дизайн-макет – графическое изображение, иллюстрирующее способ представления страницы сайта.

1.7. Разработка дизайн-макета – создание дизайн-макета в специализированных графических редакторах.

1.8. Веб-страница – интерактивный документ, отображающийся в браузере. Может содержать текст, изображения, анимацию и видео. Состоит из одного или нескольких файлов.

1.9. Шаблон веб-страницы – набор файлов с неизменяемой информацией, на основе которых, совместно с информацией, полученной из базы данных, формируется динамическая веб-страница.

1.10. Динамическая веб-страница – веб-страница, содержимое которой зависит от информации, хранящейся в базе данных.

1.11. Верстка – процесс формирования файлов веб-страниц или шаблонов веб-страниц.

1.13. Внедрение – комплекс работ, направленный на интеграцию отдельного компонента в состав программного обеспечения.

1.14. Доменное имя (домен) – уникальное сочетание символов, по которому можно идентифицировать сайт в сети Интернет или локально-вычислительной сети.

1.15. Веб-сервер – это сервер, взаимодействующий с клиентом по HTTP запросу.

1.16. Клиент — это аппаратный или программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы серверу.

1.17. Хостинг-площадка – место физического размещения интернет-сайта.

2. Предмет договора

2.1. ” Исполнитель ” обязуется выполнить работы и оказать услуги по созданию сайта (далее по тексту – “Сайт”, “Работы”) в соответствии с требованиями и в объеме, указанными в “Техническом задании” ” Заказчика ” (Приложение №___ _________________ к “Договору”), которое является неотъемлемой частью “Договора”, а ” Заказчик ” обязуется принять и оплатить “Работы”.

2.2. “Техническое задание” разрабатывается ” Заказчиком ” по согласованию с ” Исполнителем “.

3. Срок действия договора

3.1. “Договор” вступает в силу с _________________и действует до _________________

4. Права и обязанности сторон

4.1. ” Заказчик ” обязуется:

4.1.1. Разработать техническое задание по согласованию с ” Исполнителем “.

4.1.2. В присутствии ” Исполнителя ” осмотреть и принять “Работы” и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных “Договором”.

4.2. ” Исполнитель ” обязуется:

4.2.1. Выполнить “Работы”, указанные в “Техническом задании”, в сроки, установленные в договоре

4.2.2. Разработать структуру “Сайта”.

4.2.3. Осуществить разработку “Сайта” на основе CMS

4.2.4. Разработать программные компоненты.

4.2.5. Произвести работы по установке, настройке, конфигурированию (внедрению) программных компонентов в CMS “Сайта”.

4.2.6. Разработать дизайн-макеты страниц “Сайта” по согласованию с ” Заказчиком “, осуществить верстку (разработку) и внедрение шаблонов веб-страниц “Сайта”. Правообладателем разработанных дизайн-макетов, шаблонов веб-страниц “Сайта” является ” Заказчик “, при этом ” Исполнитель ” не вправе использовать разработанные дизайн-макеты и шаблоны веб-страниц “Сайта” для собственных нужд.

4.2.7. Зарегистрировать доменное имя на имя и за счет ” Заказчика “.

4.2.8. Разместить “Сайт” на хостинг-площадке _______________________ на срок _______________________

4.3. ” Заказчик ” вправе:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество “Работ”, не вмешиваясь в деятельность ” Исполнителя “.

4.3.2. Отказаться от исполнения “Договора” и потребовать возмещения убытков, если ” Исполнитель ” не приступает своевременно к исполнению “Договора”

4.4. ” Исполнитель ” вправе:

4.4.1. Привлекать на договорной основе лиц для выполнения “Работ”, за действия которых он несет ответственность, как за свои собственные.

4.4.2. Не приступать к “Работам”, а начатые “Работы” приостановить или отказаться от исполнения “Договора” и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение ” Заказчиком ” своих обязанностей по “Договору” препятствует исполнению “Договора” ” Исполнителем “, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение ” Заказчиком ” указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Дата начала “Работ”: ______________________. Дата окончания работ: ___________________________

5.2. Сроки начала и окончания “Работ” по “Договору” переносятся ” Исполнителем ” в одностороннем порядке на период просрочки исполнения ” Заказчиком ” встречных обязательств, предусмотренных п. 4.1 “Договора”.

6. Стоимость работ, услуг и порядок расчетов

6.1. Стоимость “Работ” по “Договору” составляет _________________ ( прописью ) процентов от стоимости всего объема “Работ”, указанной в п. 6.1 “Договора”. Оставшуюся часть стоимости “Работ” ” Заказчик ” оплачивает в после приема выполненных работ.

6.2. Оплата по “Договору” производится в следующем порядке: в срок до ___________________ _________________________ . ” Заказчик ” производит предварительную оплату в размере ______________________________ ( прописью ) процентов от стоимости всего объема “Работ”, указанной в п. 6.1 “Договора”. Оставшуюся часть стоимости “Работ” ” Заказчик ” оплачивает в после приема выполненных работ.

6.3. Способ оплаты по “Договору”: перечисление ” Заказчиком ” денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет ” Исполнителя “. При этом обязанности ” Заказчика ” в части оплаты по “Договору” считаются исполненными со дня списания денежных средств банком ” Заказчика ” со счета ” Заказчика “.

7. Ответственность сторон

7.1. “Стороны” несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по “Договору” в соответствии с “Договором” и законодательством России.

7.2. Неустойка по “Договору” выплачивается только на основании обоснованного письменного требования “Сторон”.

7.3. Выплата неустойки не освобождает “Стороны” от выполнения обязанностей, предусмотренных “Договором”.

7.4. Ответственность ” Заказчика “:

7.4.1. В случае несвоевременной оплаты “Работ” ” Исполнителю ” в соответствии с условиями “Договора” ” Заказчик ” обязуется выплатить ” Исполнителю ” пени за каждый день просрочки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. ” Заказчик ” освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ” Исполнителя “.

7.5. Ответственность ” Исполнителя “:

7.5.1. В случае несвоевременного выполнения этапа “Работ” ” Исполнитель ” обязуется выплатить ” Заказчику ” пени за каждый день просрочки в размере _______ процентов в день от стоимости этапа “Работ” по “Договору” за каждый день просрочки, но не более _____ процентов. При этом ” Исполнитель ” освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ” Заказчика “.

8. Основания и порядок расторжения договора

8.1. “Договор” может быть расторгнут по соглашению “Сторон”, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из “Сторон” по основаниям, предусмотренным “Договором” и законодательством.

8.2. Расторжение “Договора” в одностороннем порядке производится только по письменному требованию “Сторон” в течение ________ ______ календарных дней со дня получения “Стороной” такого требования.

9. Разрешение споров из договора

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из “Договора” является для “Сторон” обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются “Сторонами” нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению “Сторон”, указанным в п. 16 “Договора”.

9.3. Допускается направление “Сторонами” претензионных писем иными способами: ___________________________________________. Такие претензионные письма имеют юридическую силу. ______

__________________________________________________________________________________________ . Такие претензионные письма имеют юридическую силу.

12.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет _________________________

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет ______________ _________________________ рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.5. Споры из “Договора” разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

10. Прочие условия

10.1. “Стороны” не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста “Договора” полностью соответствует действительному волеизъявлению “Сторон”.

10.2. Вся переписка по предмету “Договора”, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения “Договора”.

10.3. “Стороны” признают, что если какое-либо из положений “Договора” становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения “Договора” обязательны для “Сторон” в течение срока действия “Договора”.

10.4. “Договор” составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из “Сторон”.

11.1. “Стороны” освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по “Договору” в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от “Сторон” обстоятельств.

11.2. “Сторона”, которая не может выполнить обязательства по “Договору”, должна своевременно, но не позднее __________ _______________ календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую “Сторону”, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3. “Стороны” признают, что неплатежеспособность “Сторон” не является форс-мажорным обстоятельством.

12. Прочие условия

12.1. “Стороны” не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста “Договора” полностью соответствует действительному волеизъявлению “Сторон”.

12.2. Вся переписка по предмету “Договора”, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения “Договора”.

12.3. “Стороны” признают, что если какое-либо из положений “Договора” становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения “Договора” обязательны для “Сторон” в течение срока действия “Договора”.

12.4. “Договор” составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из “Сторон”.

Договор на создание сайта

Интернет технологии развиваются с космической скоростью: сегодня интернет является наиболее удобным способом коммуникации. С помощью интернета предприятия и бизнесмены рекламируют свои услуги, привлекают новых клиентов и т.д. Именно поэтому наличие собственного сайта является необходимостью для каждого предприятия или индивидуального предпринимателя.

Создание сайта – распространённая услуга, предлагаемая многими веб-разработичками. Данная сфера правоотношений получила своё чёткое законодательное регулирование.

Особенности составления документа

  1. Скачать образец договора поставки продукции
  2. Заполненный образец договора поставки
  3. Законодательство
  4. Предмет договора
  5. Оплата услуг
  6. Некоторые вопросы интеллектуального права

Законодательство

Договор на создание сайта является договором возмездного оказания услуг. В частности, данная сфера правоотношений получила своё законодательное регулирование в главе 39 ГК РФ.

Важно! Ст. 783 ГК РФ гласит, что нормы, которые связаны с подрядом и бытовым подрядом, применимы также к правоотношениям, связанным с возмездным оказанием услуг. Это статьи 702 – 729 и 730 – 739 ГК РФ.

Но сайт является предметом интеллектуальной собственности. Соответственно, при заключении договора на создание сайта также необходимо учитывать нормы, связанные с защитой интеллектуальной собственности. В частности, данной сфере правоотношений посвящён раздел VII ГК РФ (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), статьи 1225 – 1551 ГК РФ.

Предмет договора

На основании договора на создание сайта исполнитель обязуется создать сайт по заказу заказчик, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

Важно! При заключении данного договора необходимо указать веб-адрес сайта, который подлежит созданию. При этом на практике бывают случаи, когда веб-адрес принадлежит разработчику и он предоставляет не только услуги по созданию сайтов, но и услуги, связанные с хостингом. Данный факт необходимо учитывать при заключении договора.

На практике стороны также составляют и подписывают техническое задание, которое является неотъемлемой частью договора. В техническом задании тщательно описывается суть выполняемой разработчиком работы. В частности, в данном документе указывается следующая информация:

  • тематика и назначение сайта;
  • наполнение сайта;
  • процесс разработки (в том числе сбор и анализ информации, разработка дизайна и т.д.);
  • структура сайта;
  • статистика и т.д.

Разработчик должен выполнить работу в соответствии с техническим заданием. Если разработанный сайт не соответствует техническому заданию, заказчик может не принять и не оплатить его.

Оплата услуг

В тексте договора необходимо предусмотреть порядок осуществления оплаты и стоимость оказываемых услуг.

Важно! Стоимость услуг должна быть указана в рублях.

На практике в основном заказчик платит определённую сумму денег в качестве аванса (предоплаты), а остальная часть оплачивается после выполнения всей работы.

Некоторые вопросы интеллектуального права

В соответствии с действующим законодательством работа разработчика является предметом интеллектуальной собственности. Соответственно, в тексте договора необходимо урегулировать вопросы, связанные с авторским правом.

В соответствии с требованиями действующего законодательства разработчик сохраняет за собой свои авторские права и может указать своё имя (наименование) в качестве автора данного сайта.

Но собственником сайта является заказчик.

Важно! В тексте договора необходимо указать момент возникновения права собственности заказчика.

Право собственности заказчика возникает после приёма результатов работы и после полной оплаты предоставленных разработчиком услуг.

Заполненный образец документа

Документ полностью Ёфицирован. Что это значит?

Договор №___
на создание сайта

г. __________ «____»___________ 20__ г.

_________________________________________________________, далее именуемый Исполнитель, и _________________________________________________________далее именуемый Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязанности по разработке гипертекстового представления страниц корпоративного WWW-сайта (в дальнейшем – сайт) Заказчика, что является информационной услугой, а Заказчик обязан принять и оплатить данную работу.

. 2. Стоимость и порядок оплаты работ

2.1 Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, определяется в соответствии с техническим заданием (в дальнейшем – ТЗ), подписанным Исполнителем и Заказчиком, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

. 2.2 Оплата работ по разработке сайта осуществляется в следующем порядке:

§ предоплата __________% от стоимости работ, что составляет ___________________ рублей в трёхдневный срок с момента подписания договора;

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с техническим заданием;

3.1.2. Предоставлять Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ;

3.1.3. Осуществить доработку сайта в случае вынесения замечаний в результате рассмотрения его Заказчиком, но в пределах технического задания (Приложение № 1);

3.1.4. Передать выполненные работы Заказчику по окончании работ и полной оплате по электронной почте или лазерном носителе (компакт-диске);

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Представить в течение трёх дней с момента подписания договора всю необходимую для размещения на сайте текстовую и графическую. информацию;

3.2.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем работу по электронной почте или в сети Интернет, и в течение 2 рабочих дней информировать Исполнителя о принятом решении;

3.2.3. Оплатить оказываемые ему услуги в порядке, который указан в п. 2 настоящего Договора.

2.2.3. При выполнении работ раньше предусмотренного договором срока принять и оплатить их.

3.3. Исполнитель имеет право сдать предусмотренные данным договором услуги досрочно

3.3. Исполнитель имеет право:

· приостановить исполнение заказанных работ в случае их несвоевременной оплаты Заказчиком.

3.4. Заказчик имеет право:

· проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4. Порядок выполнения и сдачи-приёмки работ

4.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору в течение 3-х рабочих дней с даты получения предоплаты в соответствии с п. 2.2. настоящего договора.

4.1.1. Заказчику предоставляется ____ вариант(а) дизайна.

4.1.2.Последующие варианты дизайна представленные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком дополнительно.

4.1.3. Начало разработки сайта считается со дня утверждения дизайна Заказчиком.

4.1.4. Программирование сайта выполняется строго с поставленным ТЗ (Приложение № 1)

4.2 Окончание работ по сайту через ___________ рабочих дней после получения предоплаты, с правом досрочного выполнения.

4.3. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель уведомляет Заказчика о выполненной работе, которую Заказчик утверждает в течение двух дней с момента его получения и производит окончательную оплату работ в соответствии с п. 2.2. настоящего договора или даёт мотивированный отказ от приёмки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ сторонами вносится в ТЗ (Приложение № 1), необходимые доработки и сроки их выполнения.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путём переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передаётся на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленными законодательством РФ.

6. Прочие условия

6.1. Исполнитель сохраняет за собой авторские права на разработанный сайт и оставляет за собой право размещать ссылку с указанием координат Исполнителя.

6.2. Право собственности на разработанный сайт переходит к Заказчику в момент приёмки выполненной работы и окончательной оплаты оказанных услуг.

6.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.4. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за 3 (три) дня до даты расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные расчёты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги Исполнителем, в соответствии с ТЗ (Приложение № 1).

6.5. Исполнитель не несёт ответственности за корректность размещения сайта в сети Интернет, если это делается собственными силами Заказчика.

6.6. Исполнитель не несёт ответственности за корректность вывода сайта в сети Интернет, если собственными силами Заказчика внесены какие-либо изменения в программный код сайта.

7. Сроки действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и получения предоплаты по данному договору.

7.2. Договор прекращает своё действие с момента сдачи-приёмки выполненных работ по настоящему Договору и завершения всех взаиморасчётов между Сторонами.

8. Реквизиты сторон

Исполнитель:

Заказчик:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Образец договора на создание сайта с физическим лицом

Перфильев Кирилл Витальевич, далее именуемый Исполнитель, и _________________________________________________________далее именуемый Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1 Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязанности по разработке гипертекстового представления страниц корпоративного WWW-сайта (в дальнейшем – сайт) Заказчика, что является информационной услугой, а Заказчик обязан принять и оплатить данную работу.

2.1 Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, определяется в соответствии с техническим заданием (в дальнейшем – ТЗ), подписанным Исполнителем и Заказчиком, которое является неотъемлемой частью настоящего договора ( Приложение №1 ).

2.2 Оплата работ по разработке сайта осуществляется в следующем порядке:

Предоплата 30% от стоимости работ, что составляет ___________________ рублей в трёхдневный срок с момента подписания договора;

Оплата оставшихся 70% при готовности сайта в соответствие с ТЗ, что составляет _________________________________________________________________________

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с техническим заданием;

3.1.2. Предоставлять Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ;

3.1.3. Осуществить доработку сайта в случае вынесения замечаний в результате рассмотрения его Заказчиком, но в пределах технического задания ( Приложение № 1 );

3.1.4. Передать выполненные работы Заказчику по окончании работ и полной оплате

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Представить в течение трёх дней с момента подписания договора всю необходимую для размещения на сайте текстовую и графическую. информацию;

3.2.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем работу по электронной почте или в сети Интернет, и в течение 2 рабочих дней информировать Исполнителя о принятом решении;

3.2.3. Оплатить оказываемые ему услуги в порядке, который указан в п. 2 настоящего Договора .

2.2.3. При выполнении работ раньше предусмотренного договором срока принять и оплатить их.

3.3. Исполнитель имеет право сдать предусмотренные данным договором услуги досрочно

3.3. Исполнитель имеет право:

  • приостановить исполнение заказанных работ в случае их несвоевременной оплаты Заказчиком.

3.4. Заказчик имеет право:

  • проверять ход и качество выполнения работ.
  1. Порядок выполнения и сдачи-приёмки работ

4.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору в течение 3-х рабочих дней с даты получения предоплаты в соответствии с п. 2.2. настоящего договора .

4.1.1. Заказчику предоставляется 1 вариант(а) дизайна.

4.1.2.Последующие варианты дизайна представленные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком дополнительно.

4.1.3. Начало разработки сайта считается со дня утверждения дизайна Заказчиком.

4.1.4. Программирование сайта выполняется строго с поставленным ТЗ ( Приложение № 1 )

4.2 Окончание работ по сайту через ___________ рабочих дней после получения предоплаты, с правом досрочного выполнения.

4.3. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель уведомляет Заказчика о выполненной работе, которую Заказчик утверждает в течение двух дней с момента его получения и производит окончательную оплату работ в соответствии с п. 2.2. настоящего договора или даёт мотивированный отказ от приёмки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ сторонами вносится в ТЗ ( Приложение № 1 ), необходимые доработки и сроки их выполнения.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путём переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передаётся на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленными законодательством РФ.

6.1. Исполнитель сохраняет за собой авторские права на разработанный сайт и оставляет за собой право размещать ссылку с указанием координат Исполнителя.

6.2. Право собственности на разработанный сайт переходит к Заказчику в момент приёмки выполненной работы и окончательной оплаты оказанных услуг.

6.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.4. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за 3 (три) дня до даты расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные расчёты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги Исполнителем, в соответствии с ТЗ ( Приложение № 1 ).

6.5. Исполнитель не несёт ответственности за корректность размещения сайта в сети Интернет, если это делается собственными силами Заказчика.

6.6. Исполнитель не несёт ответственности за корректность вывода сайта в сети Интернет, если собственными силами Заказчика внесены какие-либо изменения в программный код сайта.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и получения предоплаты по данному договору.

7.2. Договор прекращает своё действие с момента сдачи-приёмки выполненных работ по настоящему Договору и завершения всех взаиморасчётов между Сторонами.

Исполнитель:

Заказчик:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

. Приложение № 1
к Договору №____

Техническое задание на разработку сайта

Назначение создания WWW-сайта

Основное назначение сайта – привлечение новых клиентов и деловых партнёров, формирование имиджа компании, организация обратной связи между компанией и клиентом через сеть Интернет.

Наполнение WWW-сайта

Информационное наполнение страниц WWW-сайта осуществляется Исполнителем по материалам, предоставленным заказчиком в рамках ТЗ. Дальнейшее наполнение, обновление и размещение сайта в сети Интернет осуществляется Заказчиком собственными силами или Исполнителем по дополнительному соглашению.

Процесс разработки

Процесс разработки сайта состоит в последовательном выполнении следующих этапов:

Создание интернет магазина

ФИО «_________________________», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице предпринимателя, действующей на основании Устава с одной стороны и Котельников А.В., именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязанности оказать услугу по техзаданию Заказчика, создание интернет магазина в порядке, в сроки и объемах, согласно Приложений к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
Конкретное описание, объем и стоимость услуг определяются Сторонами в соответствующих Приложениях к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель:
2.1. Обязуется качественно и своевременно выполнять принятые на себя обязательства по оказанию услуг/выполнению работ в соответствии с разделом 1 настоящего Договора и согласно соответствующему Приложению к настоящему Договору, подписанному обеими Сторонами.
2.2. Обязуется в течение (колличество) рабочих дней создать/разработать интернет магазин, по техзаданию, предоставить Заказчику возможность полной проверки в интернете, на домене Исполнителя.
2.3. Обязуется не разглашать коммерческую, банковскую и иную тайну Заказчика за исключением информации, письменно отмеченной Заказчиком, как информация, подлежащая распространению в средствах массовой информации.
2.4. Вправе привлекать к выполнению настоящего Договора третьих лиц, отвечая за их действия, как за свои собственные.
2.5. Обязуется информировать Заказчика в срок, разумный для реагирования, о возможном изменении экономических и правовых условий исполнения договорных обязательств. При необходимости по согласованию Сторон в таком случае Договор может быть изменен.

Заказчик:
2.7. Обязуется не разглашать коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну Исполнителя, а также полученную от него конфиденциальную информацию.
2.8. Обязуется заблаговременно предоставлять Исполнителю информацию о своей деятельности, необходимую для исполнения обязательств в рамках настоящего Договора (до 20 страниц).
2.9. Обязуется своевременно оплачивать оказанные услуги Исполнителем в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
2.10. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта приемки-передачи оказанных услуг подписать указанный Акт и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный (не соответствие техзаданию) отказ от приемки оказанных услуг.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
3.1. Оказанная Заказчику услуга: создание интернет магазина, выполненная Исполнителем работа по соответствующему Приложению принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки в соответствие с техзаданием.
3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Заказчику Акта сдачи – приемки Исполнитель обязан подписать указанный Акт, либо предоставить в этот же срок письменные претензии (на почтовый ящик email:kotelnikov.all@yandex.ru) по качеству оказанных работ.
3.3. В случае не поступления претензий в течение 3 (трех) рабочих дней, создание интернет магазина считается выполненым Исполнителем и принятым Заказчиком.
3.4. В случае предъявления Заказчиком обоснованных претензий в установленный срок Исполнитель устраняет указанные недостатки за свой счет в течение 3 рабочих дней с момента получения претензии.

4. ЦЕНА СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость создания интернет магазина, предусмотренных настоящим Договором, и порядок оплаты согласовывается Исполнителем с Заказчиком и указывается в соответствующем Приложении к настоящему Договору, на основании которого Исполнителем выставляется Заказчику счет.
4.2. Платежи по настоящему Договору устанавливаются в рублях.
4.3. Расчеты могут осуществляться в наличной форме, так и в безналичной форме (банковским переводом на карту Исполнителя).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. В течение срока действия настоящего Договора и трех лет со дня прекращения действия настоящего Договора Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, под которой понимаются любые данные, помеченные как таковые и предоставляемые каждой из Сторон друг другу в связи с исполнением Договора (далее по тексту – “информация”), не открывать и не разглашать в общем или в частности указанную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия на это другой Стороны.
6.2. Доступ и использование информации будут ограничены только тем кругом сотрудников каждой из Сторон, которым необходимо знать предоставленную другой Стороной информацию для выполнения обязательств Сторон по настоящему Договору.
6.3. Информация, предоставленная Стороне в соответствии с настоящим Договором, предназначена только для этой Стороны и не может передаваться третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом, с участием третьих лиц, в части или полностью без письменного согласия Стороны, передавшей информацию.
6.4. Любые публичные сообщения, касающиеся настоящего Договора и его выполнения, должны согласовываться между Сторонами перед передачей их для опубликования.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение было вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, т.е. чрезвычайными и непреодолимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: выход по независящим от действий ЗАКАЗЧИКА/ИСПОЛНИТЕЛЯ временная, частичная или полная неработоспособность сервера на территории провайдера услуг по хостингу, содержащего файлы созданного интернет магазина
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы во время выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору срок его действия продлевается на время действия выше указанных обстоятельств.
7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 5 (пяти) дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направлении другой Стороне письменного уведомления об этом.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И АРБИТРАЖ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров и консультаций.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и консультаций споры подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. Екатеринбурга в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2013 года.
9.2. Договор может быть пролонгирован путем подписания дополнительного соглашения, регламентирующего объем и сроки предоставляемых услуг.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Исполнитель имеет право разместить ссылку на сайте Заказчика на свой сайт с указанием видов работ
10.2. Все Приложения и Соглашения к настоящему Договору имеют равную юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если они подписаны полномочными представителями Сторон в двух экземплярах.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме (email) и согласованы Сторонами.
10.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме ЗАКАЗЧИКУ (email:), ИСПОЛНИТЕЛЮ (email:kotelnikov.all@yandex.ru).
10.5. После подписания настоящего Договора обеими Сторонами, все предыдущие соглашения, переговоры и переписка, как в устной, так и в письменной форме, касающиеся его предмета, теряют силу.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

Договор подряда на разработку сайта образец и пример составления

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по созданию интернет-сайта Заказчика (далее – Сайт) в объеме указанном в Техническом задании (далее ТЗ) и сроках указанных в Календарном плане работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (соответственно Приложении №1 и №2).
1.2. Сайт создается на базе Программный продукт «1С-Битрикс: Управление сайтом» (далее – CMS) и предоставляется Заказчику на условиях Лицензионного договора (далее – Лицензия) (Приложение №3).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по п.1.1 настоящего Договора составляет ________ рублей, без НДС.
2.2. Стоимость Лицензии по п.1.2 настоящего Договора составляет ________ рублей, без НДС.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. После подписания Договора Заказчик производит 50% предоплату в соответствии с п.2.1 настоящего Договора и 100% предоплату в соответствии с п.2.2 настоящего Договора в течение ________ банковских дней. Исполнитель приступает к работам согласно Календарному плану в течение суток с момента получения предоплаты.
3.2. Окончательный расчет 50% по п.2.1 настоящего Договора производится не позднее ________ рабочих дней после завершения работ и подписания акта сдачи-приемки работ.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Передача результатов работ оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами.
4.2. Заказчик в течение ________ рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Исполнителя обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.
4.3. В случае мотивированного отказа со стороны Заказчика относительно пунктов предусмотренных в ТЗ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан за свой счет произвести необходимые доработки и исправления в согласованные с Заказчиком сроки.
4.4. В случае отсутствия подписанного акта сдачи-приемки работ или мотивированного отказа со стороны Заказчика в течение ________ рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Исполнителя – работы по Договору считаются выполненными в полном объеме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Исполнителем общего срока выполнения работ, указанного в Календарном плане работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере ________% от указанной в п.2.1 настоящего Договора денежной суммы за каждый день просрочки, но не более ________% стоимости, фактически уплаченных денег.
5.2. При несоблюдении Заказчиком условий платежа, указанных в п.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере ________% от указанной в п.2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.
5.3. Указанные в данном пункте штрафы выплачивается на основании письменной претензии Стороны, интересы которой нарушены.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из Сторон.
6.2. Все приложения, изменения и дополнения настоящего Договора действительны и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме надлежащим образом уполномоченными лицами.
6.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.5. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу об изменении своих юридических, фактических адресов и других реквизитов.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные другой Стороной в связи с настоящим Договором.
7.2. Стороны обязуются принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
7.3. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, не опубликовывать или иным образом не разглашать такую информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны, в том числе после прекращения действия настоящего Договора.
7.4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.
7.5. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров.
8.2. В случае недостижения согласия, споры рассматриваются в Арбитражном суде ________________________ в соответствии с установленным действующим законодательством РФ порядком.

Как составить договор на разработку сайта – подробная инструкция

Интерес к созданию сайтов в последний год значительно увеличился. Многие офлайн-компании решили перенести бизнес в интернет, чтобы частично компенсировать потери из-за пандемии.

Разработка сайта — стандартная digital-услуга, которая выполняется по шагам. Сначала создаётся макет, затем его верстают в html, интегрируют в CMS и дорабатывают по требованию заказчика. На каждом из этих этапов у программистов часто возникают проблемы из-за того, что клиенты меняют изначальные условия.

В статье поговорим о том, как составить договор на создание веб-ресурса, что в нём должно быть, и как защитить себя от заказчиков, которые не выполняют договорённости.

Зачем нужен договор

Договор на разработку сайта — юридический документ, в котором закрепляются права и ответственность сторон. Разработчик гарантирует выполнение работы в рамках соглашения, а заказчик — оплату в установленные сроки.

В Рунете далеко не все программисты, которые создают веб-ресурсы под заказ, используют договоры. Многие заключают сделки на словах и потом страдают из-за того, что заказчики отказываются принимать работу или тянут с предоплатой по несколько месяцев.

Важно понять, что договор — не просто бюрократическая деталь, а гарантия честной работы. Стороны заранее договариваются об условиях, находят компромиссы и закрепляют детали в документе.

Подписанное соглашение, как ремень безопасности в автомобиле. В случае экстренной ситуации он может спасти от серьёзных последствий. Если «ремня» нет, придётся надеяться на счастливый случай. В бизнесе любые договорённости должны быть закреплены документально, иначе они будут бесполезны.

Предположим, что клиент внёс предоплату за разработку крупного интернет-магазина и перестал выходить на связь. Программист заказал макет у дизайнера, потратил большую часть денег, начал делать вёрстку и не может получить ответ от заказчика.

Такие ситуации происходят постоянно и результат конфликта зависит исключительно от наличия договора. Если в соглашении были прописаны сроки выполнения и приёмки работ, то разработчик может обратиться в суд, и клиент компенсирует потраченное время, расходы на юристов и другие издержки.

В последнее время разработчики начинают понимать, что надо более серьёзно относиться к договору. Многие не начинают делать работу, пока не будет подписано соглашение, и на расчётный счёт не поступит предоплата или полная сумма.

Всем хочется поскорее закрыть проект, получить деньги и перейти к следующей задаче, но никогда нельзя начинать работу без гарантий оплаты. Сегодня клиент может говорить, что деньги вот-вот поступят на карту, а завтра скажет, что сайт ему не нужен, и он нашёл компанию, которая сделает проект в 2 раза дешевле.

Если разработчик уже потратился на инструменты, собрал команду для работы над проектом и и начал создание прототипа без договора и предоплаты, он просто подарил своё время. В лучшем случае клиент пойдёт на встречу и компенсирует расходы, а в худшем — оставит негативный отзыв в соцсетях за то, что у него просят деньги за бесполезный для него продукт.

Главные преимущества работы по договору:

  1. Определение перечня работ. Если заказчик просит реализовать возможности, которые выходят за рамки соглашения, программист не обязан работать бесплатно. Он покажет список лишних задач и попросит дополнительную оплату.
  2. Фиксированное количество правок. Опытные разработчики указывают в документе количество итераций для каждого этапа работы. Например, в макет можно внести 5-6 изменений бесплатно, а остальные платно.
  3. Закрепление сроков. Клиентам невыгодно пропадать или задерживать срок проверки макета, если в договоре прописаны штрафы. Они оперативно выйдут на связь, расскажут о правках и вовремя внесут деньги.
  4. Прописанные права и обязанности сторон. Заказчик не сможет отказаться от работы, когда половина проекта уже готова.
  5. Штрафные санкции за невыполнение условий. Сторонам невыгодно затягивать сроки или отказываться от дальнейшей работы. Если в договоре прописаны все конфликтные ситуации, заказчик и исполнитель будут работать сообща, чтобы довести задачу до логического завершения.
  6. Форс-мажорные ситуации. Если программист внезапно заболеет или сломается жёсткий диск с данными о проекте, сроки вряд ли получится увеличить, если такие ситуации не были прописаны в договоре.

Недостатки:

  1. Придётся тратить время. Составить качественный договор за час или два не получится. Его должны проверить опытные юристы, чтобы гарантировать честные взаимоотношения для всех участников процесса.
  2. Сроки выполнения увеличатся. Без заключения соглашения можно начать работу почти сразу после внесения предоплаты, а с договором бюрократия затягивается минимум на неделю.
  3. Дополнительные расходы. Если у программиста есть знакомый юрист, он может бесплатно проверить договор. В остальных случаях придётся заплатить за услуги консультанта и дождаться, пока вторая сторона выполнит аналогичную проверку.
  4. Длительное решение споров. Дела в суде не рассматриваются за один день. Процесс затянется минимум на несколько месяцев. Даже если суд встанет на сторону исполнителя, он может ещё долго ждать деньги за свою работу.
  5. Юридические тонкости. Пример договора, загруженный из интернета, ничего не гарантирует, если формулировки в нём не будут соответствовать нормам законодательства.

Средние и крупные компании, которые занимаются разработкой, обычно ответственно относятся к юридическим формальностям. У них есть типовые шаблоны договоров, надёжность которых проверена многолетним опытом сотрудничества с заказчиками.

А вот фрилансеры нередко игнорируют юридические процедуры и сами ставят себя в неудобное положение. Им кажется, что клиенты откажутся от проекта из-за дополнительной бюрократии.

Мы подготовили пошаговую инструкцию, в которой будут указаны самые важные пункты соглашения с подробным объяснением. Используйте её, чтобы защитить свои права и получить гарантию оплаты.

Как составить договор на создание сайта

Договор на разработку веб-ресурса — сложный документ, который требует максимально тщательной проработки. В нём не должно быть неоднозначных формулировок или пропущенных пунктов.

Без договора исполнитель не обязан делать работу, а заказчик вносить предоплату. Соглашение надёжно фиксирует зоны ответственности и если документ составлен без критичных ошибок, он будет надёжно защищать обе стороны рабочего процесса.

Разработчики на фрилансе часто думают, что договор — бесполезная трата времени. Если заказчик внёс 30% от стоимости проекта, можно сразу начинать работу, доводить до логического завершения и только потом просить остальную сумму. Но если хотите быть уверены, что получите свои деньги, нужен договор.

В юридических соглашениях обе стороны имеют равные права. Исполнитель обязуется разработать сайт или проконтролировать работу внешних специалистов, а заказчик гарантирует своевременную оплату. Если в рамках договора подрядчик должен будет заплатить штраф за несвоевременное выполнение работы, то и у клиента будут аналогичные обязанности в случае нарушения условий.

Все пункты документа должны быть максимально чёткими и прозрачными. Если есть неоднозначные формулировки, от них лучше избавиться до подписания договора. Например, если в перечне работ написано, что подрядчик обязуется сделать сайт «быстро и качественно», это не имеет юридической силы.

Аналогичная ситуация с заказчиком, который обязуется оплачивать работу своевременно. Это слово можно трактовать по-разному. Такие формулировки совсем не стимулируют клиента вовремя вносить предоплату.

Договор не обязательно должен быть шаблонным. Можно составить его с учётом особенностей проекта или компании, которая заказывает разработку сайта. Самое главное, чтобы перед подписанием его проверил юрист. Желательно, чтобы у специалиста был опыт работы с аналогичными проектами.

Перечень работ

Этому разделу следует уделить максимум внимания. В процессе разработки сайта может оказаться, что утвержденное техническое задание оказалось недостаточно продуманным. Заказчик хочет увеличить возможности проекта и не собирается платить за это дополнительно.

Перечень работ, указанный в договоре, станет спасательным кругом. Если исполнитель выполнил все задачи из списка, у него больше нет обязательств перед клиентом. Все задачи, которые выходят за рамки договора, должны оплачиваться отдельно.

Что входит в перечень работ:

  1. Конкретные задачи. Не просто «разработка сайта», а интернет-магазин, состоящий из 5 страниц с онлайн-оплатой и другими возможностями.
  2. Техническое задание. Само по себе ТЗ не имеет юридической силы. Оно становится важным только если является приложением к договору.
  3. Факт передачи сайта. В шаблонных договорах часто указано, что исполнитель должен отправить заказчику исходный код сайта, то есть переслать бэкап на почту или в мессенджеры.

Если формулировка списка задач, которые должен реализовать исполнитель, слишком размытая, в случае возникновения разногласий, будет трудно добиться положительного результата в суде.

Права и обязанности сторон

Пункт не менее важен, чем перечень работ. Если убрать его из документа или сильно сократить, ничего хорошего при таком формате сотрудничества не выйдет. Разработчик может отказаться от создания сайта, а заказчик не захочет вносить оставшуюся часть денег.

В правах и обязанностях сторон по разработке сайта обычно прописывают стандартные пункты, которые используются в образцах договоров, опубликованных в интернете. Многие из примеров составлены неправильно, поэтому в любом случае придётся воспользоваться помощью юриста.

Что должно быть указано в этом разделе:

  1. Зоны ответственности. Права и обязанности надо расписать до мелочей.
  2. Устранение недостатков. Исполнитель не обязан заниматься решением проблем, которые возникли не по его вине.
  3. Конфиденциальность. Передача паролей от хостинга и административной панели сайта после финальной приёмки.

Если заметите ошибки после подписания договора, постарайтесь убедить заказчика заключить новое соглашение, а старое аннулировать. Нельзя начинать работу, если нет 100% уверенности, что договор гарантирует честную работу.

Стоимость разработки и порядок оплаты

В договоре должна быть чётко прописана стоимость выполнения работы. Например, «Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 100 000 (100 тысяч 00 копеек) российских рублей». Формулировка выше относительно правильная, но не указано, за что именно исполнитель получает деньги. Чаще всего в договорах пишут «за работу, описанную в рамках договора».

Пункты соглашения связаны между собой, поэтому важно, чтобы все они были проработаны до мелочей. Если перечень работ чётко не указан, то заказчик может не платить деньги и сослаться на то, что задача реализована лишь частично.

Порядок оплаты тоже играет большую роль. В договоре должны быть прописаны сроки перевода денег. Например, «Заказчик обязуется оплатить 50% от цены, указанной в пункте договора на расчётный счёт из реквизитов договора».

Форс-мажоры, штрафы и решение споров

В договорах на разработку сайтов часто прописываются форс-мажорные ситуации. Подрядчик защищает себя на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, а заказчик получает гарантию, что исполнитель оповестит его о форс-мажорах.

Что касается штрафов, то в большинстве соглашений такого пункта нет. Лучше заранее предупредить клиента, что хотите внести его в договор и найти компромисс. Если условия будут слишком жёсткими, потенциальный партнёр может отказаться от сотрудничества.

Указание штрафов — нормальная практика. Это гарантия того, что все стороны выполнят свои обязанности. Разработчик понимает, что лишится части денег, а клиент знает, что лучше не пропускать срок оплаты или проверки работы.

Разрешение споров должно выполняться в рамках законодательства конкретного государства. Если стороны договора из разных стран, они выбирают нейтральную территорию. В этом плане сотрудничество с зарубежным заказчиками более невыгодное, чем с контрагентами, находящимися на той же территории.

Реквизиты сторон

В конце договора в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты исполнителя и заказчика. Это важно, если решение конфликта выйдет за рамки досудебных претензий и перейдёт в зал суда.

Если в документе не будет прописан расчётный счёт разработчика, заказчик может сказать, что давно перевел деньги и теперь просит вернуть их, потому что работа не выполнена в обозначенные сроки.

В список реквизитов обычно включают банковский счёт, почтовые ящики, номера телефонов, ссылки в социальных сетях и другие данные, которые позволяют идентифицировать стороны договора.

Техническое задание

Одна из частых проблем — переоценка важности технического задания. Разработчики считают, что если заказчик согласился с ТЗ, и он сделает работу строго по утверждённому файлу, то гарантированно получит оплату. В реальности же техническое задание — просто файл, в котором описан внешний вид и возможности сайта. Если он не прикреплён к договору как приложение, то не имеет никакой ценности.

Обязательно нужно прикрепить к договору фотографии будущих веб-страниц, чтобы заказчик не мог требовать полного изменения структуры. После того, как согласование дизайна будет завершено, можно заключать основное соглашение на разработку. Если подписать договор до создания макета, появляются дополнительные риски.

Представьте, что клиент поручил архитектору построить здание, но не сказал, какое именно. Исполнитель знает, что оно должно быть высоким и красивым. В договоре должен быть чётко прописан процесс работы над макетом. Если им занимаются сторонние специалисты, то разработчик несёт ответственность только за техническую «начинку», а не внешний вид. Он не должен бесплатно менять цвет или структуру блоков.

Разработчикам, которые работают на фрилансе, надо обязательно освоить работу с документами. Особенно, если они хотят сотрудничать с крупными компаниями. Серьёзные фирмы не работают без договора, акта выполненных работ и другой отчётной документации.

Дополнительные советы по составлению договора:

  1. Укажите точное количество правок. Например, 5 будут бесплатными, а остальные по 500 рублей каждая.
  2. Разбейте приёмку на несколько этапов. Так будет проще работать с заказчиком и появятся доказательства выполненных обязательств.
  3. Добавьте условие про размещение в портфолио. Клиенты часто запрещают подрядчикам публиковать их сайты для публичного просмотра.
  4. Уделите внимание срокам. Каждый этап работы должен быть ограничен по времени.
  5. Пропишите условия гарантии. Заказчики ошибочно считают, что разработчик должен поддерживать сайт как минимум год после сдачи. Эта услуга предоставляется отдельно и должна быть прописана в документе.

Представим, что договор составлен с учётом всех нюансов, его проверил опытный юрист и остаётся только его подписать. Потом выясняется, что клиент находится в другой стране.

В таких случаях на помощь приходят системы электронного документооборота. Есть крупные сервисы, вроде «Контур.Эльба», и специализированные инструменты для подписания договоров в электронном формате, вроде Docusign.

Если собираетесь подписать договор удалённо, то в теле документа надо обязательно добавить пункт об этом. Иначе соглашение не будет иметь юридической силы. Укажите, что договор подписывается в сервисе Docusign и вступает в силу сразу после проставления электронной подписи.

В процессе разработки сайтов могут возникать разногласия, и если соглашение заключено исключительно на словах, одна из сторон точно пострадает. Доказать, что заказчик должен был выплатить 100 тысяч рублей после сдачи сайта без договора и акта выполненных работ невозможно.

Многие разработчики интересуются, как мотивировать клиентов на заключение соглашения. Ответ максимально простой — это в интересах всех сторон. Исполнитель и подрядчик готовят права и обязанности, согласовывают перечень работ, прописывают сроки и форс-мажоры, утверждают техническое задание и начинают работу.

При таком подходе каждая сторона защищена от невыполнения условий. Если разработчик не успеет сдать сайт за месяц, он лишится части денег, а у заказчика больше не будет обязанностей перед ним.

И не забывайте, что договор подписывается в двух экземплярах. Оригиналы надо бережно хранить даже после завершения работы. Нет гарантий, что заказчик не отправится в суд через полгода после сдачи проекта. Конечно, если обратное не прописано в договоре.

Если клиент находится в другом городе или стране, можно отправить документы курьерской службой с описью вложения. Служба доставки предоставит отчёт о вручении конверта.

Можете использовать шаблоны документов из сети, но обязательно проверьте их надежность. Юристы берут за проверку и редактирование договоров несколько тысяч рублей. Лучше не экономить на этой задаче.

Примените наши советы, чтобы вывести работу с клиентами на новый уровень. Не бойтесь работы с документами. Они только кажутся сложными. Если позволяет доход, делегируйте юридические задачи опытным специалистам.

Ссылка на основную публикацию